当前位置：9136范文网>实用文档>合同>工程施工合同

工程施工合同

时间：2022-11-03 09:29:39 合同我要投稿

工程施工合同15篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的工程施工合同，欢迎大家分享。

工程施工合同15篇

工程施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了发展生产，安全生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一致意见，定立本合同。

　　一、工程名称和地址

　　1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉

　　2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂

　　二、承包爆破施工工程的方式和范围

　　1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照，同意乙方承包。

　　2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。

　　三、合同期限：

　　承包为一年，从年月日至年月日止。

　　四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限

　　1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划，火工品品种以及用量的'价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆破员每月4000元，一名安全员每月4000元，2名库管每名每月20xx元，(餐饮住宿由甲方负责)计120xx元，技术服务费每月28000元，共计40000元。

　　2、合同期限为一年，因甲方的原因导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。

　　2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量，提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方及时办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。

　　3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切安全责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不承担一切安全事故责任。

　　4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用，并负责爆破区域的人员撤离，安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责，甲方协助，在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。

　　5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。

　　六、乙方的权利和任务

　　1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破作业单位许可证》及相关爆破人员的证照齐全。

　　2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。

　　3、乙方配备1名爆破人员，1名安全人员，2名库管人员，严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，需要乙方增加爆破人员、安全员等，由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报，由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及安全事故责任由甲方承担，乙方概不负责。

　　4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破安全事故，由甲方承担全部责任。

　　5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。

　　6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方承担。

　　七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的，乙方不承担责任。

　　八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一致，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。

　　九、违约责任

　　1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。

　　2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。

　　十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必须信守本协议，诚实履行，不得恶意曲解本协议。

　　本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

工程施工合同2

　　发包方：________________________(以下简称甲方

　　承包方：________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方就金域华府一期外墙真石漆工程，施工事宜，经协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：________楼，共________幢，三层以外墙真石漆施工工程。

　　2、工程地点：________________________________________________________

　　3、工程范围：分隔线条，效果图纸施工。

　　4、承包方式：包清工、一次性包死总价________________________元/m2。

　　5、质量等级达到国家验收标准的优良等级。

　　第二条现场管理

　　1、乙方施工过程中接受甲方安全，文明生产，施工质量，进度的管理，如发现违反安全生产和文明以及不按施工规范进行施工的情况，有权责令整改。

　　2、现场协调：项目开工后，乙方与业主(甲方客户单位)及现场监管单位之日常协调配合工作由乙方自行解决，大的不可协调问题，出具工作联系单交甲方出面处理。

　　3、现场施工人员的安全：由乙方负责所有安全施工规范，乙方负责现场，含吊篮及吊篮维修，人员所有施工人员安全保险有乙方自行负责，对施工人员人身安全有乙方自行负责，包括生亡。

　　4、甲方的配合工作，乙方进场后，甲方协助提供施工所需的电源、水等施工条件。

　　第三条结算

　　1、工程预估面积、单价、总价，以上包括施工中所有保护费，辅助、安全措施费。

　　1、合同价格：实际结算时的面积如与本合同有出入，以实际施工面积为准，每平方价格不变。该价格已包含前期乙方投入费用，返工费用，不得以任何方法追加任何费用。

　　2、面积测量：乙方施工完毕，将“施工面积清单”附在“竣工报告”后面上报甲方，甲方验收完毕后组织人员抽验施工面积。

　　第四条付款方式：

　　3、至合同之日起，施工中乙方需施工费，可根据施工成品部分面积价格付工程款40%，工程结束后三月内付工程款85%。非成品部分不作结算部分。在20xx年春节前发放工人工资及部分辅材费用，具体参照施工考勤。

　　4、工程工资款：甲方验收通过后一周内，通过开发商验收，双方组织结算，结算完毕后1个月内，支付工程工资款95%。

　　5、余款：5%作为保修金，该工程竣工一年后付清。

　　6、验收：收到甲方“竣工报告”和“施工面积清单”后一周内，甲方组织验收，以业主方验收合格为准，验收不合格，乙方配合整改。

　　7、如因甲方提供的材料、墙体自身质量问题与施工方无关，所造成的经济损失、(由于墙面不干造成的吐碱，脱壳)工期延误由甲方承担一切费用。

　　8、以上相应标准和现有样板确认效果为准，符合金域华府施工要求。

　　第五条工程质量及进度：

　　9、进度计划：乙方开工前，必须先组织测量相应施工面积，并制定施工进度计划，作为本合同附件。

　　10、技术交底：双方在现场选择适当墙面对施工技术交底，以确认涂刷效果，材料耗量，技术交底文件和本合同合并生效。

　　11、施工进度：开工后甲方对照进度计划定期抽查，实际进度低于作业计划80%的予以警告。

　　12、罚款金额：每次罚款以合同额0.5%作为基准，最低不少于1000元，最高不多于10000元。

　　13、乙方无故浪费材料、甲方负责监督督促。并处以每次500元罚款。

　　14、因乙方工程进度无法满足现场施工进度，甲方有权从其他地方调人配合施工。当日工资可以高于200—300元/天/人，其费用由乙方承担外调人员费用至乙方进度满足现场要求。

　　15、本次合同甲方提供的材料如下：________________________________________________

　　注：乙方施工中如材料超出5%以上，超出部分材料费由乙方全部承担，节省10%以上，视同超出，乙方同样承担责任(甲方随时根据现场实际施工进行抽检)

　　16、工期延误：因以下原因造成工期延误，工期相应顺延，战争、地震、火灾、连续降雨，35℃以上高温，5℃以下低温，不适宜涂料施工的天气。

　　17、设计变更或工程量增加，新增工程量，按合同原定进度，增加相应工作日。甲方供料延误，所造成的.经济损失由甲方承担。

　　18、以上各条的变更，需双方在工程指令单上签字盖章确认，方可与本合同并生效。

　　第六条违约责任

　　1、乙方做外、土建、门窗、栏杆及其他成品保护，对分包成品做好保护成品。

　　2、拖延工期：乙方必须按照本合同规定的施工工期完成全部工程量，扣除符合本合同第七条规定的可延期时间仍然拖延工期，则按每延期一天罚款人民币叁仟元的违约金赔偿给甲方。

　　第七条清理

　　1、乙方施工完成后负责对墙面或其它部份门窗、栏杆及其他成品施工中自身污染的墙面无偿进行清理，保持整洁至工程交付验收。第八条保修期

　　1、保修期为1年，如在保修期内因发现由于施工质量所造成的问题，均由乙方负责保修(分析责任原因)。

　　2、施工质量：施工质量问题由权威质监部门作出鉴定，责任一方承担检测费用。

　　3、安全工作：所有安全有乙方自行负责。第九条现场处罚重点声明：

　　1、不带安全绳、安全扣、安全帽(安全帽未系扣)或赤脚、穿拖鞋、赤膊进入施工现场一次一人处罚金200元，处罚警告后不整改一次一人给予10OO元罚款。

　　2、乘坐货梯上下、酒后进入施工现场、吊绳施工中使用手机，一人一次处罚300元。

　　3、在施工现场随地大小便、打架斗殴、谩骂、不服从甲方管理一人一次处罚500元-5000元。

　　4、施工作业防护措施不到位或不按规范使用电源、电动工具，立即整改，并一次处罚500元以上，1000元以下。

　　5、工程施工质量不符合标准一次处罚500元-5000元，并承担所有返工材料损失，恶意或偷减、更改施工程序一次处罚1000元，承担所有返工材料损失(包括低温、阴雨施工材料损失全部由乙方承担)

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同3

　　发包方：________(以下简称甲方)

　　承包方：________(以下简称乙方)

　　甲方在____区____社区____地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：____市____区____社区____地

　　2、工程地址：____市____区____社区____地

　　3、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。

　　4、承包范围及内容

　　（1）主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，±0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。

　　（2）配套附属工程，另行按实计算。

　　（3）水、电由甲方负责。

　　（4）室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。

　　5、材料材料及工程质量要求

　　（1）主体工程质量必须达到一次性验收合格。

　　（2）乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。

　　（3）因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。

　　（4）若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

　　（5）外墙为100×100或(100×200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。

　　6、承包方式及合同价款

　　（1）工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，安全保险由乙方负责。

　　（2）浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。

　　7、工期要求

　　工期总共为180天，自____年____月____日开工到____年____月____日竣工。

　　8、付款方式

　　工程总价约为____万元，签订合同预付乙方的.进场费及备料款____万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。

　　9、双方责任

　　（1）甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。

　　（2）甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。

　　（3）承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。

　　（4）甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。

　　（5）本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_____________年____月____日____________年____月____日

工程施工合同4

　　发包人（全称）：_________________

　　承包人（全称）：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________自筹

　　二、工程承包范围

　　1、总承包范围：_________________

　　2、以下工作内容不纳入总承包施工范围：

　　（1）、绿化种植；

　　（2）、电力：_________________业主一户一表前的所有安装；

　　（3）、闭路、通讯等；

　　（4）、天然气管道安装（接入红线以内的干管）；

　　（5）场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装；

　　（6）、场区内生化池后的市政排水主管；

　　三、合同工期

　　1、开工日期：_________________以发包人批准的开工日期为准。

　　2、竣工日期：_________________从发包人批准的开工之日起第_______________个日历天（本工程竣工验收合格日期）

　　3、合同工期总日历天数_______________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________________合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_________________暂定：______________万元正。（最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准）；￥：_________________暂定：______________元（最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准）；

　　六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、发包人、承包人双方的'补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：______________

　　合同订立地点：_________________重庆市

　　本合同生效约定：_________________在本合同从签订之日起贰个月内，如发包方无法完成规划方案报建和基础土石方工程，导致本合同无法履行，双方协商解除本合同，双方均不承担违约责任。本合同经双方签字并加盖公章后生效。

　　发包人：_________________（公章）承包人：_________________（公章）

　　住所：_________________住所：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　日期：______________日期；______________

工程施工合同5

　　发包方(以下简称甲方)：_______________

　　承包方(以下简称乙方)：_______________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：_______________________________

　　(二)工程地点：_____________________

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：____________元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。

　　8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的`，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

工程施工合同6

　　发包人(甲方)：_________

　　承包人(乙方)：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_________。

　　1.2工程地点：_________。

　　1.3承包范围：_________。

　　1.4承包方式：_________。

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日竣工。

　　1.6工程质量：_________。

　　1.7合同价款(人民币大写)：_________。

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前_________天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。

　　2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担得验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第_________种：

　　(1)固定价格。

　　(2)固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2本合同生效后，甲方分_________次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_________天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_________天内，结清尾款。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的`，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条奖励和违约责任

　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_________元，作为奖励。

　　9.3乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_________元，作为奖励。.

　　9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙主方负责并承担损失。

　　9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁;当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第十一条其他约定

　　_________。

　　第十二条附则

　　12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　12.2本合同正本_________份，双方各执_________份。副本_________份，甲方执_________份，乙方执_________份。

　　12.3本合同履行完成后自动终止。

　　12.4附件

　　(1)施工图纸或作法说明

　　(2)工程项目一览表

　　(3)工程预算书

　　(4)甲方提供货物清单

　　(5)会议纪要

　　(6)设计变更

　　(7)其他

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签)：_________ 法定代表人(签)：_________

　　代理人(签)：_________ 代理人(签)：_________

　　单位地址：_________ 单位地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　户名：_________ 户名：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程施工合同7

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称：山韵佳苑B区

　　二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的.90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同8

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，为明确双方权利义务关系，经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议，双方承诺共同遵照执行：

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：***集中供热改扩建工程

　　2、工程地点：***

　　3、工程承包范围：换热站设计图纸范围内的土建施工

　　二、工期（日历日）要求:

　　1、开工日期：***年**月*日

　　2、竣工日期：****年**月**日

　　3、总工期：**天。

　　三、质量标准：合格

　　四、工程承包方式及工程内容：

　　a、工程承包方式：包工包料单价*****元/m?（建筑面积、含税价）

　　b、换热站土建工作内容：放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。

　　五、合同价款及付款方式：

　　（1）合同价款：工程总价=图纸设计建筑面积×****元/m?

　　（2）付款方式：基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的**%；房屋主体完工付三日内工程总造价的**%；工程竣工验收合格，乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的**%。剩余**%作为质量保修金，在房屋投入使用满一年后如无质量问题付清。

　　六、双方驻工地代表：

　　1、甲方项目负责人：****联系方式：*******

　　2、乙方项目负责人：联系方式：

　　3、上述人员如有变动，双方均应以书面形式通知对方。

　　七、甲方工作：

　　1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。

　　2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份，施工技术资料3份，组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审，设计交底。

　　3、施工过程中如出现设计变更，甲方应及时通知乙方，乙方按变更后的内容进行施工。

　　4、工程施工过程中，甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督，甲方对乙方提供的材料有权进行检验，不符合要求的，有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的，甲方代表有权制止，责令乙方停工、返工，乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。

　　5、负责组织对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。

　　八、乙方工作：

　　1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务，施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。

　　2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中，乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场，工程施工所需机械设备由乙方自行准备，相关费用由其自行承担。

　　3、乙方提供材料运送到施工现场后，应及时通知甲方对材料进行验收，如果材料与合同规定要求不符，甲方有权拒绝乙方用于工程项目，乙方应无条件负责更换被拒绝的材料，以满足工程需要。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款。

　　6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　7、工程施工过程中对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　8、工程竣工后，向甲方提出竣工验收申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。因乙方自身原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修改，处理合格后重新申请组织验收，直至符合质量要求。返工、修改等相关费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。

　　9、已经竣工的`工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　10、安全施工：工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　11、施工当中乙方必须做好安全用电及安全防护工作，并标有醒目的标识牌，夜间有路灯加维护网，若行人在过路当中出现的意外伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　九、工程验收

　　1．工程完工后，由乙方提出书面验收申请，甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收，验收合格乙方将工程交付甲方，甲方向乙方办理验收签证手续。

　　2．乙方提出书面验收申请后15日内，甲方不组织验收或不予回复的视为验收合格。

　　十、工程质保

　　1、保修范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

　　2、保修期限：1年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

　　3、在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起24小时内派人修理，乙方因履行保修义务而产生的交通费差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其他相关费用均由其自行承担。

　　4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　十一、违约责任

　　1.因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。

　　2.甲方未按本合同约定按时向乙方支付工程款，每延误一天应向乙方支付违约金1000元。

　　3.乙方必须按合同约定的时间保质保量按时交工，因乙方原因

　　造成的工期延误每延误一天应向甲方支付违约金1000元。

　　十二、其他事项

　　1、合同条款中未尽事宜，双方协商后可订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2、甲、乙双方在执行本合同中发生争议，应协商解决，协商不成，诉讼至甲方所在地人民法院

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　联系方式：联系方式：

　　地址：地址：

　　签订日期：年月日

工程施工合同9

　　甲方：____________________________________(发包方)

　　乙方：___________________________________(承包方)

　　经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：__________。

　　2、工程地点：__________。

　　3、工程内容及承包范围：__________。

　　4、建筑规模：__________。

　　5、工程造价：__________。

　　6、质量等级：合格。

　　7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

　　8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二条

　　施工准备

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条

　　双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场

　　(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。

　　(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

　　2、乙方的责任

　　(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

　　(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条

　　工程工期

　　1、开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日，本工程有效工期__________天，法定节假日除外。

　　2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在__________年__________月__________日内进驻现场，并按照约定时间开工。

　　3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。

　　第五条工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

　　5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20______元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

　　8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、双方同意按照进行结算。

　　2、施工用水电

　　甲方负责施工现场的三通一平全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。

　　第八条

　　1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金__________万元。

　　2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。

　　3、合同履约保证金退还：工程施工至__________退还履约保证金__________%，具备竣工验收条件退还履约保证金__________%。

　　第九条

　　1、乙方垫资施工至__________后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的`__________%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的__________%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审

　　4、余留工程款的__________%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　第十条

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　第十一条

　　1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。

　　2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

　　第十二条

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　第十三条

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价__________%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳__________元/每天的违约金。

　　第十四条

　　1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

　　2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

　　3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

　　4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

　　5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

　　6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就事宜，达成如下协议条款，以资共同信守。

　　1.协议内容

　　1.1 乙方向甲方提供该系统工程的施工、调试、维护等。

　　1.2乙方将派遣有经验的工程技术人员到甲方现场进行施工安装及调试开通。系统开通后的12个月内为保修期(清单以外设备不在保修范围内)。

　　1.3所涉设备如因设备停产、系统不兼容等问题造成的更换由甲乙双方协商解决。

　　2.协议价款及支付方法

　　2.1协议价款：本协议工程价为：。

　　2.2本协议为甲乙双方签订的总价协议，现场实际发生等可协商再做变更。本协议中甲乙双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

　　3.施工安装与竣工验收

　　3.1 协议生效前，乙方安排工程技术人员与甲方代表商讨深化设计和其他技术条件,协议生效后按甲方要求派工程技术人员施工进场实施。

　　3.2工程竣工,由甲方组织有关人员进行验收,乙方应积极配合甲方做好验收工作。

　　4.保修责任

　　4.1乙方保证向甲方提供长期维修服务和故障热线服务，。

　　4.2乙方向甲方交付的设备本身质量和技术性能必须符合技术要求。保修期内如部件在运行中出现非人为的故障或本身质量问题，乙方要在得到甲方通知后24小时内给予免费处理，甲方要及时将坏损件退返乙方，无免赔责任。

　　4.3在保修期内若由于甲方人员使用不当而导致坏损的部件，甲方要负责将坏件退回乙方。若因乙方提供的文件错误而损坏，费用由乙方承担。

　　4.4 保修期为12个月，保修期自验收合格交付使用之日起计算。

　　5.违约责任

　　5.1 如因甲方原因不能调试开通而造成延误，乙方不负相关责任，但有义务在甲方约定时间安装开通。

　　5.2 如协议签订后乙方单方面中止协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿协议价款总额的5%;如协议签订后甲方单方面取消协议，甲方应向乙方支付协议价款总额的5%作为赔偿。

　　6.安全施工

　　6.1乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　7.人力不可抗拒因素

　　7.1甲、乙任何一方由于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害以及双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本协议执行时，根据事故影响的时间可将协议履行期作相应延长，并由双方协商采取补救措施。

　　7.2 由于国家政策变化或无法控制的其他行政因素而影响供货机，所造成的困难由双方协商解决。

　　8.质量要求

　　8.1按本协议约定,乙方向甲方提供的设备必须是全新的，符合规定的规格与型号，其技术性能必须能达到规定的标准。

　　8.2 在保修期间，乙方须履行其所保证的义务，及时免费消除甲方在保证期内通报的故障。

　　8.3 在设备验收后的.三年内，乙方在同规格，型号的基础上，应低于市场价格向甲方提供用于维护工作的必须备件，插件或其代用件。若此种备件已停止生产，乙方应提前通知甲方，给甲方以充足的时间做必要的储备。

　　9.解决争议的办法

　　9.1 凡发生与协议有关的一切争执，双方应通过友好协商解决。经协商仍无法达成共识时则提交仲裁解决。

　　9.2 根据协议法的规定，仲裁由协议履行地仲裁机关处理。

　　10.其他

　　10.1 本协议甲乙双方签字盖章后立即生效。协议正本一式两份，双方各持一份。

　　10.2 甲方对乙方所提供的技术资料及价格有保密的义务。

　　10.3 本协议未尽事宜可由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方:

　　乙方:

　　代表(签字)：

　　签字日期：

工程施工合同11

　　甲方:

　　乙方:

　　根据武汉供电公司批准的供电方案(报装编号/传单编号),经招投标程序及双方协商,甲方委托乙方负责报装用电工程，依照武汉供电设计院设计的方案进行设备选型、购置及施工。为使工程顺利进行，明确甲、乙双方的责权，根据《中华人民共和国合同法》双方特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程质量：

　　4、工期：

　　5、工程主要内容和范围

　　本工程的供电方案报批程序（此方案必须满足本项目用电容量）和武汉供电设计院设计的施工图纸的内容（不含开闭所及配电室土建工程）。

　　（1）开闭所及公用配电室的电气设计，专用配电室电气设计，变电站至开闭所外线设计及配电室低压出线设计。

　　（2）开闭所、公用配电室的高、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试，专用配电室的高、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。

　　（3）市电到开闭所外线工程的土建工程，设备及材料的'采购、安装、调试，开闭所至各配电室的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试。

　　（4）其余施工内容详见武汉市供电设计院设计图。

　　二、工程费用和付款方式：

　　1、根据供电方案及工程施工设计图，经公开招标，中标价为人民币万元。其中：清单包干价万元，预留金万,配电房土建费用万。（预留金为甲方可能发生的工程量变更而预留的金额属甲方支配）

　　2、合同签订生效后，甲方向乙方支付工程款总价的30%，合计人民币万元，大写：（设备订制款）

　　3、甲方按供电部门提供的交款清单全额支付，如设计费、施工费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费用含在清单包干价中，如甲方交需从清单包干价中扣除）。

　　4、项目供电工程线路、设备施工安装完成后，经甲方、监理方、审计方核实验收后,再向乙方支付工程款总价的20%(即总工程款的50%)合计人民币万元，大写：。待审计单位完成供电工程审核后，甲方向乙方支付至审核价的95%（含已支付款项）。乙方请供电局验收送电，并向甲方移交竣工资料等相关文件。

　　5、总价款5%质保金在送电满一年后一周内支付。

　　6、中标书中发生的费用按中标价计算，未发生的费用需扣除，新增项目单价按审计单位确定的价格进行计算。乙方超出图纸和招投标文件增加的非国家强制性规范要求的工程量，或非甲方原因造成返工的工程量，不予计量。

　　三、甲方的职责

　　1、提供乙方所需相关资料及用电需求图，乙方负责办理一切相关手续。

　　2、办理规划红线应交的政府规费。

　　3、按合同约定时限缴纳工程款。

　　4、本合同签订后，提供双方验收合格的配电房（建筑）。提供供电工程必要施工条件，保证施工现场道路畅通。

　　5、负责供电工程与其它工程施工之间交叉配合的协调工作，保证施工顺利进行。

　　6、送电前必须配合完善相应供电手续。

　　四、乙方的职责

　　1、根据甲方的委托，负责与供电公司各部门之间的协调。

　　2、协助甲方办理供电线路工程规划红线手续。

　　3、认真做好工程报装、设计、设备购置、施工及安装调试工作。严格按照设计院要求、规范施工、施工标准进行施工，按照国家安全操作规程组织施工，采取严格的安全防护措施，确保施工中自身及他人的生命及设备财产安全，并承担安全事故而造成的一切责任及经济损失。

　　4、因乙方采购设备质量及施工质量引起上级电网事故，由乙方负全部责任。

　　5、保证工程质量优良，确保供电工程验收，按时送电。如非乙方原因，不能按时送电，乙方不承担责任。

　　6、在施工过程中乙方自行负责施工现场安全防盗事宜，如发生电气设备、安装材料等盗窃或破坏，因此引起的财产损失由乙方承担。

　　五、工程保修

　　工程保修期为两年，从送电之日起计算。保修期内由于因乙方采购设备质量及施工质量问题引起的故障，乙方提供免费保修；保修期内发生其它故障，甲方可委托乙方处理，乙方只收取材料费（人为因素不在其中）。保修期外，随时提供有偿服务。

　　六、违约责任

　　1、甲方未按合同履行职责，致使乙方延误工期及送电，造成乙方的直接经济损失由甲方负责赔偿。

　　2、乙方未按合同履行职责，使工程不能按时送电，甲方因此造成的直接经济损失由乙方承担。

　　3、由于不可抗力原因，不能履行合同，双方协商解决。

　　七、争议的解决

　　因本合同或在合同执行过程中发生的争议，双方应当协商解决；如协商未能达成一致，有权向项目所在地人民法院起诉。

　　八、合同未尽事宜，甲、乙双方协调一致，可订立补充条款。本合同、招投标文件、设计图及补充条款为全合同不可分割的一部分。本合同、招投标文件、设计图及其补充条款内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

　　九、本合同一式陆份，经双方签字盖章后生效，甲方留肆份备档，并交乙方两份。工程送电保修期满后失效。

　　合同订立时间:xx年xx月xx日

　　合同订立地点：

　　甲方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　乙方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代表人：

工程施工合同12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将位于连云港市住宅小区长年的防水维修项目委托给乙方，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则就本项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：连云港市住宅小区所有防水维修工程。

　　2、工程地点：连云港市路住宅小区。

　　3、工程数量及部位：(以甲方所接的报修单和派工单为准)。

　　二、合作模式

　　考虑维修工程涉及范围较广，我们采取先论证后定价，乙方包工包料的模式。

　　1、具体技术指标参照国家规定的'《建筑防水工程技术规程》和行业标准，特殊问题以双方专家论证方案为准。

　　2、具体工程项目定价依据国家定额和行业标准，特殊问题以双方协商结果为准。

　　3、甲方的派工单和报修单及施工过程的协商内容为构成协议的一部分。

　　三、结算方式

　　每项派工单工程竣工后，甲方经验收合格，支付乙方工程量90%的工程价款，余款10%作质保金，保质到期无质量问题甲方全部付清。乙方收到甲方工程价款时，应向甲方开具税务发票(税收由甲方负责)。

　　四、工程工期与质量保修要求

　　1、工程工期：

　　在乙方施工过程中遇到不可抗力如：雨雪天气大风雷电地质灾害等工期顺延。

　　2、质量保修要求：

　　(1)乙方保证施工时按《***小区防水工程施工方案》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家其他有关强制性规范施工，工程质量需达到合格标准。

　　(2)质量保修期内不渗漏水，但因房屋主体结构变化造成渗漏水的，不为质保质量问题。

　　(3)质保期为两年，在质保期内出现质量问题，由乙方免费维修合格，验收合格后，甲方将质保金付给乙方。

　　(4)乙方所有材料及施工工艺必须达到国家相关环境保护标准。

　　五、验收方式

　　乙方竣工后，须向甲方提交竣工验收报告，甲方应积极组织验收，验收时间甲乙双方代表必须全面到场，有监理方的监理方必须到场。

　　六、甲方的权利和义务

　　1、甲方职责

　　(1)甲方驻现场代表为：同志负责甲方一切现场工作，监督检查乙方的施工安全、质量及施工进度。

　　(2)负责协调住户和周边关系，30平方米施工用房及用电用水的协调。

　　2、乙方职责

　　(1)乙方驻现场代表为：同志负责乙方的一切现场工作;

　　(2)必须服从甲方的监督与管理;

　　(3)遵守国家级行业的有关规范，确保工程施工质量和施工安全;

　　(4)乙方在施工生产过程中如发生安全事故(包括乙方人员工伤、乙方人员人身及财产受到损害、乙方对他人人身及财产造成损害等)或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任，并负责处理全部善后工作。

　　(5)乙方应做好施工现场保卫、保管工作，如发生工程材料、设备等丢失、损毁等事故，由乙方承担责任，甲方不负责任。生产资料入库后被盗丢失由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

　　(1)甲方未按本合同支付工程款，应承担违约责任，未支付部分按同期银行贷款利率付两倍未支付款的利息。

　　2、本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

　　(1)乙方接甲方维修通知需在48小时内处理，每延误一天处乙方违约金500元;

　　(2)工程质量缺陷，经乙方整改后仍不合格，甲方对该部分不予结算。

　　八、争议解决及诉讼管辖

　　双方约定，未尽事宜及在履行合同过程中产生争议时可以协商解决，也可以起诉，诉讼管辖法院为：人民法院。

　　九、质量保修

　　1、乙方承诺保证本合同工程质量，保修期两年，自验收合格之日起计算;

　　2、工程完工后乙方及材料供应厂家向甲方提供质量保修卡，并建立相关电子档案，保修期内每年回访一次。

　　十、约定

　　本工程乙方不得转包、分包，否则甲方有权解除合同，拒绝支付工程款。

　　甲方在乙方合同履约期间不得以任何形式和其他同类单位发生协议关系或者乙方不负责质保。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的.协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。

　　2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。

　　3、承包范围：室内装饰装修。

　　4、工程造价：元（大写）：元。

　　二、协议内容：

　　1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

　　2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

　　3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。

　　4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：201000元（大写）贰拾万零壹仟元整。

　　本协议由双方签字盖章后，立即生效。协议书一式份，由双方各收执份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程施工合同14

　　发包人全称：（以下简称：甲方）

　　承包人全称：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：

　　A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

　　B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的.线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　三、双方责任：

　　1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。

　　2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

　　3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

　　4、工完场地清。

　　四、工程费计算方式：

　　1、按工程施工图纸建筑面积每平方米（

　　）元计算。如乙方延工期按每平方米（

　　）元计算。如再延期超30天按照每平方米（

　　）元计算。

　　注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。

　　五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。