当前位置：9136范文网>实用文档>合同> 工程合同

工程合同

时间：2023-02-12 14:24:14 合同我要投稿

工程合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编整理的工程合同，欢迎大家分享。

工程合同

工程合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　工程概况及工程名称：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　第一条系统配置及系统功能

　　乙方参与室外主机改造安装工程，保证空调制热效果。

　　合同总价：

　　合同总造价：(小写)：￥(大写)：

　　施工价款在合同履行期限内且在不改变原方案的情况下为固定价格。

　　第二条工程范围及质量要求：

　　对主机部分已安装主机、水泵、调试及售后服务等，即保证业主可以正常使用空调系统(不包括空调设备的电力工程)。

　　质量要求：合格。

　　第三条工期：

　　1、合同签订次日起，工期为天;

　　2、乙方在收到第一笔合同款后

　　3、实际交工期按照设备调试时间计算(装修影响施工的情况另计)。

　　4、如遇以下情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　4.1甲方未按照合同约定支付款项。

　　4.2甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其它开工条件。

　　4.3在施工中因停水、停电限制施工时间;

　　4.4因遇不可抗力，而影响工程进度，不可抗力因素结束后，工期继续计算，而且当不可抗力发生时，乙方立刻向甲方报告。

　　双方责任

　　a甲方责任

　　1.1甲方提供乙方施工材料存放地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供临时用电;

　　1.2甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;

　　1.3甲方应与业主协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由先征得甲方同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关部门干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责;

　　1.4甲方参与工程质量和施工进度的监督;

　　1.5主机设备电源主线路均由甲方负责;

　　b乙方责任

　　1.1乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;

　　1.2在施工过程中，发现有任何威胁或将要威胁甲方的利益的情况发生，乙方应立刻向甲方反映，并协助甲方排除危害。

　　1.3乙方负责材料的购置、运输、加工、制作、安装及检修已有设备，交付甲方使用;

　　1.4乙方严格按法律、法规、标准、规范、图纸进行施工，使用合格的材料及设备。乙方保证施工质量和施工进度，满足相关国家技术规范;

　　1.5乙方应保证施工现场的整洁，应做好半成品和成品保护及甲方财产保护工作;

　　1.6由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责;

　　1.7乙方有义务最大限度节约施工用电和用水。

　　第四条工程验收及保修

　　a工程验收

　　工程完工后，乙方通知甲方对整个空调进行试运行,试运行三日后,如系统无异常，则视空调系统完工。

　　b保修及售后承诺

　　1.1保修期：乙方检修过的各类空调设备保修期为一年，保修期从甲方验收之日起计。

　　1.2保修期内，如乙方施工质量问题引起故障的情况下，乙方应在接到甲方发出的修理通知后立即派人维修。

　　1.3因操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责;因工程质量引起的故障由乙方负责维修。

　　第五条付款方式

　　合同签订之日起1日内甲方支付给乙方____元(大写：元整);本工程安装调试完毕，并在甲方验收合格后一周内甲方支付给乙方剩余工程款____元(大写：____元整)。

　　第九条违约责任

　　a、工程质量不合格的，乙方负责无偿修复(合同工期不变)，直到合格为止。

　　b、工程交付时间不符合规定，乙方每日按合同总价的1‰偿付逾期违约金给甲方。

　　c、甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的.实际损失。

　　d、甲方未按合同要求付款，超期三日起计罚金，应向乙方偿付逾期部分款项每日1‰的罚金(不包含银行利息等款项)。

　　e、签定合同后，若甲乙双方中单方毁约，毁约者按合同款10%赔付对方。如不足弥补对方损失的，按照实际损失赔偿。

　　f、甲方在付清工程款之前，维修工程中所换材料的所有权均属于乙方。

　　第十条合同争议解决方式

　　本合同在履行中按合同法执行，若发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协商不成，向工程项目所在地提起诉讼。

　　第十一条附则

　　a)本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

　　b)合同附件为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　c)本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　d)合同履行完毕后，自动终止，但是双方的售后服务条款继续生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 2

　　甲方(客户)：乙方(客户)：通信地址(邮编)：通信地址(邮编)：

　　联系人：E-a:联系人：

　　电话：传真：电话：传真：请您详细填写联系方式，以便我们将的服务信息和优惠活动及时传达给您! 设备中心是办公设备批发零售、维修维护和耗材供应为一体的大型正规服务商。为使您的工作进展得更顺利、更方便，我们为您提供有效的后勤保障。我们的承诺：竭诚为您服务，把最优质、最快捷、最满意的服务带给您。

　　一、双方签定合同前的确定___在签定合同前，双方需共同确认所要维修保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。

　　二、甲方的权利和义务

　　1.甲方在本协议所包括的办公设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。

　　2.甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认，报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的.维修中心提供的部件价格。

　　3.甲方因擅自维修或购买使用外单位非原装耗材、及配件所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责，对已磨损应更换的部件，甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责。

　　4.甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣第三方更换或拆卸机器部件，一经发现乙方有权利无条件单方中止合同。

　　5.对于在原生产商保修期内(含从原生产商购买的扩展服务)，甲方可根据原始保修卡内的规定进行维修。

　　6.甲方如需乙方提供其他技术支持(如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等)，需提前2天通知乙方。

　　三、乙方的权利和义务

　　1.合同执行期间，乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供维修维护。

　　2.合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的___小时内服务到位(次数不限)，国家法定节假日除外。

　　3.乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时，在不影响甲方正常工作的情况下，将故障机取回维修，特殊情况乙方为甲方提供备机。

　　4.乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。

　　5.合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责维修更换;若属于甲方使用不当(不属于配件质量问题)造成的配件损坏，由甲方负责。

　　6.在维修(更换部件)工作完成后，乙方维修人员应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。

　　7.合同执行期间，乙方对于甲方新购置的办公设备(复印机、打印机、传真机、一体机等)，除执行厂商的标准保修服务外，乙方可为甲方提供技术支持和所需的扩展服务(如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等)。

　　四、付款及付款方式________年维修保养付费类别：

　　A类：乙方每月为甲方办公设备进行一次全面的维护保养，全年服务费为___元，大写：人民币___元整。

　　B类：当甲方办公设备出现故障或需维修保养时，乙方提供上门服务，次数不限，全年服务费为___元，大写：人民币___元整。付款方式：合同签订之日起一周内一次性付清，现金支票均可。

　　五、争议解决合同经甲、乙双方签字盖章后生效，对双方均有约束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院诉讼。

　　六、合同的终止和违约

　　1.本合同到期后，自行终止，如甲方需乙方继续服务应在合同到期后____月内续签合同。

　　2.违约。甲方通知乙方前往维修保养，如乙方无故超过三次不如期维修保养，甲方有权中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款〈合同费12〉Ⅹ未服务月份)。

　　七、本合同自签约各方签字盖章之日起生效___本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其他未尽事宜，双方本着合理、公正的原则协商解决。

　　八、附则：

　　九、附表：

　　合同执行期：至

　　甲方：(盖章)乙方：

　　负责人签字：负责人签字：____日期：____日期

工程合同 3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国经济法》之规定，结合本合同实际情况，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，共同协商达成合同条款如下：

　　第一条工程名称

　　肥东城南新村3、4、6、11、14、19楼

　　第二条施工范围、承包方式及工程期限

　　1、承包方式：油漆包工包料

　　2、施工方式：内外墙油漆

　　3、工程期限：从________年________月________日至________年________月________日，由甲方提前三天通知乙方进场。

　　第三条承包价格及支付方式

　　1、外墙批两遍灰做阳角，真实漆价格

　　2、内墙批灰超水平做角，刷乳胶漆及公共面积价格

　　3、铁器护栅、楼梯扶手价格

　　4、门批灰刷调和漆价格

　　5、工程造价：________

　　6、付款方式：________

　　第四条义务和责任

　　1、本工程甲方乙方，为驻工地负责联系有关工程事宜。

　　2、甲方应为乙方提供材料和设备堆放架子。

　　3、甲方应保证乙方施工用、用电并供应到场。

　　4、乙方负责调用施工人员、专业机器设备。

　　5、乙方委派的代表应直接在施工现场配合甲方协调工作，以保证工程自始至终顺利进行。

　　6、双方责任

　　(1)若甲方资金不到位所引起的系列问题由甲方承担。

　　(2)甲方由于各种原因或不可抗拒因素所引起的.系列问题由甲方承担。

　　(3)乙方未按所提供的施工方案进行施工，所引起的质量问题由乙方承担。

　　7、安全施工：乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。

　　8、文明施工：乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。

　　9、合同双方应认真履行合同各项条款。

　　10、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》处理。

　　11、解决方式：协商、调解、仲裁。

　　12、本合同未尽事宜，合同双方根据具体情况签订的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　14、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，甲方付清乙方全部工程款项后本合同自动失效。

　　甲方签章：________乙方签章：________

　　甲方代表：________乙方代表：________

　　日期：________日期：________

工程合同 4

　　卖方(甲方)：_________________

　　地址：_________________

　　身份证号码：_________________

　　买方(乙方)：_________________

　　地址：_________________

　　身份证号码：_________________

　　经甲乙双方协商一致，本着诚信、公平、信用的原则，自愿达成以下协议：

　　甲方自愿将工程机械50装载机3台，型号分别为：临工953，车架号：LG00953JD9001247;临工953，车架号：LG953，B9D1015208;龙工50C，车架号：H1111C01050C，出售给乙方，该车手续无，丢失原因：_________________，3台定价为小写：240000.00元大写：贰拾肆万元整，乙方自愿购买，并一次性付清机械款，达成如下协议：

　　1、本机交接前的一切债权、债务、安全事故等法律责任由甲方承担，交接之后发生的新的.一切债权债务、安全事故由乙方承担。

　　2、该机械属甲方以全款购买，如有欠款未付，与乙方无任何关系。如因欠款未付清，所造成的一切经济损失由甲方负责。

　　3、甲方保证该设备的合法性，否则承担一切责任。

　　4、合同签字生效后，乙方不得以机械故障等任何理由要求甲方退款，甲方不得以任何理由要求乙方退机。

　　5、此设备无质保期和保修期，乙方接收后的任何质量问题甲方不予负责。

　　6、违约责任：如果一方违约，付守约方违约金伍万元整。

　　7、此协议一式二份，甲乙双方签章生效。

　　8、任何与本合同有关的争议双方应协商解决，若仍不能解决应提交甲方所在地法院仲裁。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

工程合同 5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　经甲乙双方协商，甲方将学校教学楼和综合楼粉刷工程承包费乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》有关规定，双方达成一致意见，签订本合同，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：粉刷教室、综合楼

　　二、工程时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，工期_______天。

　　三、工程要求：

　　1、乙方须听从甲方指挥、服从安排，做好施工现场的文明施工。

　　2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　3、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用已施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。

　　4、本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量（材料、施工）问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修。

　　四、安全及责任：

　　1、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按安全标准施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不利造成事故所发生的'费用及责任，全部由乙方承担，甲方概不负责。

　　2、在施工过程中发生的一切人身安全事故及其他事故，均与甲方无关。

　　五、违约责任：违约方承担所造成的全部损失（包括直接损失，间接损失及取证、鉴证、律师代理等）。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 6

　　甲方(发包方)：身份证号码：

　　乙方(承包方)：身份证号码：

　　甲方将位于____市____区新XX自住房的建房施工工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务，本着平等、互利、诚信的原则，根据本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：

　　一、承包方式：

　　采用包工不包料方式承包：甲方提供建房所需的建筑材料，包括：建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、安全网等一切建筑材料;乙方提供劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。

　　乙方负责施工过程中组织、管理工人，指挥工人施工，施工人员的生活由乙方妥善安置，乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系，乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。施工工人用工合同及工资由乙方负责，如有劳资等用工纠纷与甲方无关，乙方须负全责并处理好。

　　二、施工范围：

　　在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层，一层毛坯房约1002(以实际面积计算)。乙方严格按照甲方提供的要求或图纸进行施工(如有更改，双方应提前协商)，承建结果以甲方实际情况而定，如出现其他情况甲方可以就此工程的`一个阶段做为结束可以终止施工(如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工);乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。

　　三、承包工程内容及金额：

　　按滴水平方面积计算，毛坯房三层按叁佰叁拾圆整(330.00元)每平方米结算，乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山(协助围网)、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、协助钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。其他：泵车费用甲乙双方各付一半;甲方应付原三层搭排山人工竹架款，按排山面积每平方柒圆整(7.00元)结算;甲方应付原三层外墙贴瓷，每平方按墙面面积计算，门窗不除，每平方叁拾圆整(30.00元)结算;甲方应付订网人工费共陆佰圆整(600.00元)，如甲方有协助做就减少贰佰圆整(200.00元);甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整(200.00元)、倒板面时每个人工一包烟、一瓶水;最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整(230.00元)的百分之七十结算(以曾来方屋主的样式做);协助完成天面四周截水墙;天面栏河砌红砖不计，有贴瓷片按每平方伍拾圆整(50.00元)结算。在________年____月____日前装修完工

　　四、

　　五、六层按叁佰捌拾圆整(380.00元)每平方结算，在原来毛坯房基础上增加如下项目：四层房间和厅地板，规格为60 c 60c，厅地板规格为80 c 80 c;房和厅墙面贴瓷片1.2米高，规格为25c40c;厨房卫生间墙面贴瓷片至顶，需要做防水工程。

　　五、六层房间地板规格为60 c 60c，贴地脚线;厅地板规格为80 c 80 c，厅墙面贴瓷片至顶;厨房卫生间墙面贴瓷片至顶，需要做防水工程。楼梯墙面贴瓷片1.6米高;协助安装门窗等装修;天面另计。甲方需要另行增加工程，双方协商定价。

　　四、施工工期：

　　按毛坯房建筑工期自公历从________年____月____日至________年____月____日完工，工期前后不超过天;全部装修完工甲乙双方具体协商。乙方应按时

　　施工，如因乙方的原因造成工期拖延三个月以上，甲方有权按总工程款每天扣除1%的费用。

　　五、付款方式：

　　甲方按每层倒好楼面后五天内付壹万伍仟圆整(15000.00元)给乙方;砌砖完，付壹万伍仟圆整(15000.00元)给乙方;其他工程款按工程进度的80%付款，工程完工结算所有工程款。总工程款拖欠不得超过壹万伍仟圆整(15000.00元)，拖欠时间最长不超过________年(________年)，如甲方经济许可应提前付款。________年内甲方房屋出现有工程质量问题，乙方须重新修缮。

　　六、施工安全：

　　在施工过程中，乙方必须做到安全生产、文明施工，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装置，不得违法违规操作，确保施工人员人身安全，甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽等原因造成施工人员以外的第三方人身及财产损失，乙方应对此负全部责任。如遇当地有违建执法，造成乙方建筑用具被没收、拖走，甲方应给予赔偿。

　　七、其它未尽事宜，双方协商解决;本合同一式贰份，甲乙双方各执一份;一经签字即具有法律效力，双方必须共同遵守本合同条款。

　　甲方签字：乙方签字：____日期：____日期：

工程合同 7

　　甲方：_________联系人：_________

　　乙方：_________联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点的名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程的概况

　　1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程的地址：_________

　　3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　(2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。

　　5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度的安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收的时间工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算的金额本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算的方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约的'责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

　　签约的时间：________年____月____日

　　签约的地点：________________

工程合同 8

　　施工单位：_______公司 (以下简称甲方)

　　承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。

　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：乙方应确保公司梅XX生活、生产基地

　　2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。

　　(2)配合市建公司梅XX生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的'因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。

　　六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：(签章)

　　乙方：(签章)

　　代表：

　　施工单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

工程合同 9

　　发包方：（以下简称甲方）手机：

　　承包方：（以下简称乙方）手机：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条概况

　　1、装潢施工地点，____区南庄坪个体商业城

　　2、住房结构：砖混结构，私房两层，建筑面积xx平方米。

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管、顶面，墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其它装修工程。

　　5、总价款万元（包括房屋清理费和材料搬运费）以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所完成工程后确定，该总价款包含所有乙方的装修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自________年____月____日开工至________年____月____日竣工，工期约天，另：如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的`统一意见执行。

　　第二条关于乙方职责的约定

　　1、乙方在装修期间承担工程队负责人的职责，对本次装修的质量和工期负责。如在施工过程中，产生质量问题和各灯应由施工队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方提出赔偿。

　　2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理。

　　3、乙方负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条关于材料的约定

　　1、全部工程用装修材料均由乙方提供，施工设备工具都由乙方提供。

　　2、乙方负责采购的材料，应符合设计要求的合格产品，甲方必须协助乙方办理验收手续，如乙方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，甲方应即时向乙方提出，乙方仍表示使用的，因此造成的损失，由乙方全部承担。

　　3、乙方采购供应的装饰材料、设备，均应用本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪为它用，如乙方违反规定，应按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

　　第四条关于工程质量及验收的约定

　　1、由于乙方原因造成的质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

　　3、工程竣工：乙方提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知____日内组织验收，并书面办理验收手续。

　　4、工程保修期________年，从竣工验收确认之日起算，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修，并承担相应材料费用。

　　第五条关于安全产生的约定在施工期间，乙方造成的人员伤亡和火灾之内的安全问题由乙方全权负责。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　1、工程款付款方式，经双方认可，付款时间表如下：合同签订完毕，首付乙方10万元，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方5万元，所有瓷砖、墙成砖铺贴完毕后，甲方支付乙方5万元，所有工程竣工，验收合格后甲方支付乙方8万元整，剩余2万元作质量保证款，甲方入住三个月内支付，合计30万元整。

　　第七条违约责任

　　1、甲方未按合同时间付款后，逾期时间按存活期银行利率向乙方支付利息。

　　2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期xx天后，每逾期一天乙方向甲方支付xxx元违约金。

　　第八条纠纷处理方式因工程双方发生争议时，双方应尽量协商，若协商不成时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，本合同具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　________年_____月____日________年____月____日

工程合同 10

　　甲方:___________

　　乙方:___________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，本着公平、公正的原则，为确保工程质量和整体工程的需要，经双方共同协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　工程名称:

　　工程地点:

　　工程范围:火灾自动*、自动喷淋、消火栓、排烟系统的安装及调试(不含灭火器、消防应急灯)。

　　承包方式

　　1、包工包料、

　　2、甲方提供有效消防施工图纸两套(蓝图)，乙方按照图纸施工。最终价款以安装的工程量结算。

　　二、工程造价:

　　三、工程期限

　　1、乙方根据甲方工期要求，合理组织人员，按时完成所有工作内容。

　　四、工程质量

　　1、本合同工程的工程质量必须达到《建筑消防工程设计施工验收与技术规范标准手册》的要求。

　　2、甲方提供办公室及材料堆放场地，乙方所用材料必须符合国家规定要求，必须有材料出厂合格证和复试报告，并经甲方代表确认合格后，方可用于本工程。如产品质量不合格，甲方有权要求乙方限期更换和退货。

　　3、甲方代表对工程进度、质量进行监督检查，如质量不符合相关验收单位要求，甲方有权要求乙方返工，直到合格为止，并由乙方承担一切相应责任。

　　四、付款方式材料到场甲方付合同款40%，工程施工完毕甲方付合同款40%，验收合格甲方付合同款15%，剩余5%为质保金，质保期为________年，质保期满后甲方付清乙方合同款。

　　五、竣工验收

　　1、工程完工后由乙方负责验收，甲方积极配合验收。

　　2、从验收之日起,乙方对该工程的产品质量及正常使用保修________年。

　　六、双方责任

　　1、乙方进场施工，设备材料堆放、使用、保管由乙方负责，若发生安全事故，由乙方全权负责。乙方应按照合同约定按期完工。

　　2、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，对于修理或返工造成逾期交付的，乙方偿付逾期违约金。

　　3、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　4、工程中途停建、缓建，甲方应根据停工时间的长短给乙方，弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员或机械设备调迁、材料积压的实际损失。

　　5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的`质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　6、甲方为乙方提供办公、施工场地、仓库。负责协调现场施工的水、电源及周边关系。乙方负责保质.保量.按时施工近期交付，注意安全、文明施工，如在施工期间发生事故和乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方自行承担。

　　7、甲方的申报手续必须齐全，如手续问题遇到麻烦由甲方自己解决。

　　七、纠纷解决方法如有一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成双方可向经济仲裁机关申请仲裁或向*起诉。

　　八、附则

　　1、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　2、本合同签订后，甲、乙双方如需要修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，合为本合同的补充合同。

　　甲方:___________乙方:___________

　　________年____月____日________年____月____日

工程合同 11

　　甲方：____省六建第八工程公司

　　乙方:王XX

　　经甲乙双方协商一致，甲方施工所需的熟石灰料，由乙方负责拉运，并达成如下协议：

　　一、甲方的'权利及义务：

　　甲方负责验收所供料质量、数量、检查进度，同时按合同要求付款。

　　二、乙方的权利及义务：

　　乙方按甲方的要求提供合格的成品，并且按进度，质量，数量进行运输。

　　三、单价及合同价款：

　　拉运数量以甲方收料员所开票据为标准，单价为180元3（含税价）。

　　四、付款方式：

　　乙方每供料5003时，结算一次，甲方一次性付清料款。

　　五、违约责任：

　　1、甲方所需熟石灰料由乙方全部拉运，甲方不得再委托他人拉运，乙方必须保证甲方用料进度，若因乙方供料不及时造成的甲方损失，由乙方承担；

　　2、甲方提供乙方熟石灰料样品，乙方必须按样品质量供料，否则甲方有权拒收，所造成损失由乙方承担；

　　3、甲方必须按合同约定及时结款，否则乙方有权停止供料，同时甲方支付乙方违约金，违约金拖欠金额215;拖欠天数215;10%。

　　六、其他

　　本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（章）代表：____乙方（章）代表：____

　　____年月____日____年____月____日

工程合同 12

　　发包方：_____________（以下简称甲方)

　　承包方：______________(以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　工程内容：______________

　　1、2

　　2、2

　　3、2

　　4、25楼室外电力高低压施工，包工包料;教授新村1250A箱变及低压设备的安装，调试;教授新村1250A箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的`低压电缆采购及连接;1250A箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价合同总价为(B)：100万元整含税(大写壹佰万元整)，以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光XX公司施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电公司申请10外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　第十条合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________

　　法定代表人(签章)：______________法定代表人(签章)：______________

　　委托代理人(签章)：______________委托代理人(签章)：______________

　　单位地址：______________单位地址：______________

　　账号：______________账号：______________

　　合同签订时间：______________合同签订时间：______________

　　费用计算表______________建设单位：______________

　　其他项目费用______________措施项目费用______________

工程合同 13

　　委托单位(甲方)：________

　　被委托单位(乙方)：________

　　为保证弱电系统安全稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方承担甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商，签订此合同。

　　第一条维护保养概况

　　1、工程名称：弱电维护工程。

　　2、工程地点：

　　3、XX项目：

　　□电视监控系统□周界报警系统

　　□门禁管理系统

　　□楼宇对讲系统

　　□大屏拼接墙系统□电子巡更系统

　　□车库道闸系统

　　□电梯三方通话

　　(注：在选定对象的方框中打(√)，未涉及内容在中补充。)

　　4、服务内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

　　5、合同期限：________年

　　第二条具体内容　　

　　乙方应根据________项目出具详细《________计划书》作为本合同附件，计划书内容经甲方确认后，乙方应严格按计划书内容开展________工作。

　　第三条维护保养期为________年____月____日至________年____月____日止。

　　乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方________、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。

　　第四条承包方式及维护保养费用

　　1、乙方在维护保养费用总价为(________元)

　　2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担：电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。

　　3、如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用，甲方只需支付器材成本费。

　　第五条付款及结算办法　　

　　维护保养费支付方式：每季度支付________元(元)。甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方，并由乙方开具正规发票，甲方在收到乙方发票后应____日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣20%的维护款，用于对于乙方的约束。乙方应于每季度________工作结束后，将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证，甲方如无异议，应在七个工作日内支付剩余费用。

　　第六条双方权利义务　　

　　甲方：

　　1、甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

　　2、乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。

　　3、在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜，若因甲方原因造成乙方无法正常施工，由此造成损失的，责任由甲方承担。

　　4、因乙方维修不及时、服务不到位或不按照甲方规定完成________任务，甲方有权单方面终止合同。

　　乙方：

　　1、定期检查维护各类弱电系统，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因XX期间系统故障，________方没有及时进行维修导致系统没有发挥其功能，造成甲方损失的，责任由乙方承担。

　　2、在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月________次。

　　3、要有详细的月检、季检、年检记录交甲方现场工作人员签字确认。

　　4、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

　　5、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内8小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，无法修复(包括设备零配件已被市场淘汰等因素)，乙方须提供整改方案，并保证在________个工作日内交由甲方确认并协商解决。

　　6、乙方对维修过的设备负责半年的'保修，对更换的新设备负责________年的保修，自更换安装完毕验收合格之日起算。

　　7、乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员工伤事故及其他责任事故均由乙方承担，甲方概不负责。

　　第七条违约责任　　

　　甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价15%的违约金给对方。

　　如因乙方________不力造成的责任事故，给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　第八条合同份数及有效期　　

　　本合同共五页，一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　本合同维护保养内容自合同签订之日起生效，维护保养期满后失效。

　　第九条争议处理　　

　　本合同如有未尽事宜，经双方协商后可签订补充条款。

　　甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方(盖章)：________

　　乙方(盖章)：________　　

　　签订日期：_________

工程合同 14

　　发包人(全称)：_________（以下简称甲方）

　　承包人(全称)：_________(以下简称乙方）

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：信____县橙乡文化城____市政道路(_____)工程

　　1.2工程地点：信丰水东

　　1.3工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程

　　1.4承包范围：

　　1.5承包方式：施工图规定以及甲方认定的内容包工包料

　　二、合同文件及解释顺序

　　1.本合同条款;

　　2.标准、规范及有关技术文件;

　　3.图纸;

　　4.工程量清单;

　　5.工程报价单或预算书;

　　6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。

　　三、双方一般权利和义务

　　3.1发包人工作

　　1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要;

　　2.水准点与坐标控制点在签订合同后____日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;

　　3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

　　4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;

　　5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。

　　3.2承包人工作

　　1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

　　2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫;

　　3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。

　　4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人;

　　5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费;

　　6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用;

　　7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

　　四、工期

　　4.1工期开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，合同工期：总日历天数105个有效日历天。

　　4.2工期延误承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;

　　2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　4.设计变更和工程量增加;

　　5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　6.不可抗力;

　　五、质量

　　5.1工程质量

　　5.1.1工程质量标准：合格

　　5.1.2工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：

　　(1)沥青路面施工及验收规范GB50092—96

　　(2)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97

　　(3)水泥混凝土路面施工及验收规范GB97-87

　　(4)市政道路工程质量检验评定标准C1-90

　　(5)市政排水管渠工程质量检验评定标准C3-90

　　(6)____市道路养护技术规范C36-90

　　(7)____市道路路基工程施工及验收规范C44-91

　　(8)____市道路照明工程施工及验收规程C89-20

　　(9)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城1号)

　　5.2隐蔽工程和中间验收工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。

　　5.3工程试车工程试车要求及费用的承担：___________承包方

　　5.4竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，7天内向发包人提供一套完整竣工资料及竣工验收报告、一套竣工图。

　　5.5质量保修具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定，质量保修书作为本合同的附件。

　　六、合同价款确定与支付

　　6.1合同价款及调整

　　6.1.1本工程合同价款：暂定壹仟贰佰万元(小写：1000元)。

　　6.1.2本工程按甲方认定的工程量数据计算，执行________年____省市政工程消耗量定额及单位估价计取综合管理费率22%计算，材差不计取管理费只计取营业3.413%;市政道路管网按施工图计算套用标准取费。其它说明：所有有关工程结算的资料签证按甲方的规定程序办理签字、盖章等。所有现场签证、零星点工(普工按100元工日，技工按150元工日计)、设计变更及甲方工程部下发的工程修改通知等按本条第1款执行。

　　6.1.3因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加，承包人提出变更工程价款的.报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核确认后执行。

　　6.2工程款(进度款)支付

　　1、乙方在订立合同时自愿交纳200万元人民币作为工程履约保证金，保证金于乙方正式施工后____日内返回乙方。不计任何利息。

　　2、本工程工程总价款的70%以______5楼房屋价款抵扣，余下的30%(含以下涉及的5%质量保证金在内)于本工程量过半后根据甲乙双方协商按适当比例付进度款。抵扣单价按本公司售楼明示的销售价，具体抵扣房号详见附表。

　　3、承包方所抵房屋，目前统一在销售部销售，销售款由发包方待工程进度返还给承包方。所有工程款必须开具有效建安税票。

　　6.3竣工结算

　　6.3.1工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。

　　6.3.2发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，以结算价款的5 %作为质量保修金，余款经双方确定工程竣工扫尾工作正式完成确定后二个月内结清支付。

　　6.3.3质量保修金的返还按本工程质量保修书协议约定内容执行。