当前位置:9136范文网>实用文档>合同>建筑施工合同

建筑施工合同

时间:2023-02-21 09:45:36 合同 我要投稿

建筑施工合同(15篇)

  随着时间的推移,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的建筑施工合同,欢迎大家分享。

建筑施工合同(15篇)

建筑施工合同1

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本合同。

  第1条:工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:,总建筑面积约平方米。

  承包方式:乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。

  第2条:承包范围

  乙方承包范围:

  2.按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容,根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工,除工程外,均由乙方负责施工,具体内容如下:建筑、结构、给排水、电气照明。

  2.未经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为乙方违约,所造成的一切损失由乙方承担。

  甲方可指定发包的专业工程,不委托乙方施工:

  2.首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包,由甲方与专业工程公司签订施工分包合同,乙方须承担配合施工的责任。

  甲定生产厂家乙负责采购的材料:

  钢筋:

  水泥:

  防水卷材:

  门窗:

  第3条:工程质量标准

  工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。

  保修期自本工程竣工验收合格之日起计。

  第4条:保修期

  本工程保修期为:

  1、基础工程及主体结构工程为设计年限。

  2、防水工程5年。

  3、管线设备工程2年。

  4、装修工程2年。

  5、缺陷责任期:6个月。

  第5条:工期

  总工期:天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间,不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。

  开工日期:_____年____月___日,具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的.正式开工令为准。

  节点工期:

  合同文件中提及的工期,不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。

  如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  (1)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  (2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

  (3)重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  (4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  (5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  (7)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  承包方必须按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。

  因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的,承包方承担违约责任。

  第6条:承包方式

  本工程采用乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。

  在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容),以甲方的书面通知为准,相应费用、工期应经双方确认后调整。

  第7条:合同价

  工程款计价方式:

  付款方式:

  预付款:

  工程进度:

  工程结算款:

  第8条:合同生效

  合同订立时间:_____年____月___日。

  合同订立地点:。

  本合同自双方签字并盖章后生效。

  本合同文本正本贰份,甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。

  第9条:其它约定

  甲方付予乙方的工程款,乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资,甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关,甲方不承担任何责任。

  本工程的安全防护、文明施工措施费,乙方须符合国家或省、市等的规范要求,且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付,索回已经支付的安全防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任,概由乙方承担。

  乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

  甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同。

  本合同正本两份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存一份。

  甲方:(盖章)

  代表人:

  乙方:(盖章)

  代表人:

建筑施工合同2

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将______倒班楼、办公楼、生产车间、冷库的基建及附属工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:

  地点:

  二、承包方式:包工包料

  三、工程承包内容:_________________________________ _______________________________________________

  四、合同价款:_____________________________________

  五、付款方式:_____________________________________ ________________________________________________

  六、总工期要求

  七、甲方责任

  1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担

  已完工程损失和乙方所有经损失。

  八、乙方责任

  1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款

  九、工程质量、安全及保修

  1.乙方应按照甲方要求精心施工,工程质量符合验收标准。

  2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量(按国家建筑标准)负责保修三年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的.仲裁委员会申请仲裁;

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  ______年______月_______日

建筑施工合同3

  发包人:______________________ (以下简称甲方)

  单包工程承包人:______________________(以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》的规定,为更好落实具体条款,甲、乙方本着互惠互利和自愿的'原则,经平等协商达成如下协议:

  一、工程概况:___________

  工程名称:___________

  二、工程量范围:

  1、按该工程±0、00以上的混凝土浇捣,墙体砌筑、内外墙粉刷。

  2、在本工程的承包范围外发生的点工应按当时市场工价计付。

  三、承包方式:

  1、本工程实行包人工、包工期、包质量及安全文明施工。

  2、一切机械、大型工具和用电、水设施概由甲方提供。

  四、工程质量:乙方在施工过程中,其工程质量必须符合国家现行的施工及验收规范的合格要求,若工程质量和施工不符合合格要求时,甲方及监理工程师有权要求乙方整改并返工。

  五、工程承包价款:

  1、本工程以±0、00上建筑平方米为单位计价:___________元/m2。

  2、其中混凝土浇捣为___________元/m2。

  六、付款方式:施工过程每月按进度工程量的___________%付给乙方作为生活费,外墙落架时按总工程款___________%付给乙方,完工时付至___________%余款验收后一次性付清。

  七、施工工期:___________

  八、使用材料:甲、乙双方应积极配合,做到文明施工,每完成一项应清理到位,材料能用则用不能浪费,如由乙方原因造成损失则由乙方照价赔偿。

  九、本合同一式贰份,双方各执一份,双方签字后生效,工程完工付清工程款后失效。

  甲方:______________________

  ___________年___________月___________日

  乙方:______________________

  ___________年___________月___________日

建筑施工合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》和国家的有关法律法规,为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,双方本着平等互利的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将海口市凤翔花园4栋2单元1804(样板间)家庭套房装饰工程宜交由乙方负责,达成如下协议订立本合同。

  一、 工程概况:

  1.1承包范围:装饰部分包含(泥工砌砖批荡贴砖部分、水电安装部分、木工造型吊顶部分、涂料粉刷部分)。

  1.2承包方式:由于本装修工程项目是合作关系,(家具、家电、布艺窗帘等软装部分均由甲方负责采购安装完成;工程竣工后便于我司带领其他小业主品鉴)相应为我司推介2到3位业主供我方装修进行弥补;材料由甲方采购;我司包清工:负责施工、包工期、包质量、包施工安全和文明施工,包一次性竣工验收合格;依据《装饰工程清单计价书及施工图为准》作为本合同附件。

  1.3工程地点:海口市 小区

  1.4工程造价:本工程造价为(大写:肆万肆仟伍佰肆拾伍元 小写¥44545.00元)

  二、工程施工期限:

  2.1本工程合同工期日历天数为60天,自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。

  2.2因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水等不可抗力因素,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  2.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  三、甲乙双方责任:

  3.1 甲方责任开工前2天,甲方向乙方提供施工所用的水、电接驳位,并协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 3.2协助乙方做好现场保卫、垃圾处理等工作。 3.3按本合同相应约定向承包人及时支付合同价款。

  3.4乙方责任:开工前2天,乙方向甲方提供施工图纸或作法及现场技术交底。

  3.5指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、保工期完成施工任务;解决乙方负责的各项事宜。

  3.6承包人原则上不允许更换驻工地代表,遇特殊情况下承包人须推选出符合规定驻工地代表人选,在征得发包人没有认可的情况下,承包人擅自更换驻工地代表,须向发包人支付合同总价款的¥1‰违约金。

  3.7负责施工现场的防火、防施工安全工作并承担由此可能产生的责任及费用。

  3.8工地现场要做到 场容整齐、文明施工、工程完工清场(文明施工现场管理规定)。

  3.9严格执行施工规范,安全操作规程、环境保护,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保护和垃圾等工作;构建物(包含文物保护建筑)。

  四、 结算方式及付款方法:

  4.1即按(4.5)合同约定预算价并结算。

  4.2可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  4.3工程变更签证经双方确认才可生效,在竣工验收结算后并一起支付。 4.51.82 付款流程:

  第一期付款:合同签订后三天内,甲方支付合同总价款的50%,即人民币 22272.5 元,作为工程预付款;

  第二期付款:水电等隐蔽工程验收后支付合同总价款的45%,即人民币 20_5.25 元,作为二期工程款;

  第三期付款:工程竣工验收合格后5日内付5%的尾款 2227.25 元。

  五、违约条款:

  5.1乙方在工程完工后,不能按照合同及国家规范验收达标的,所造成的损失由乙方承担,给予乙方承包合同价的1‰的`罚款。 5.2在施工过程中,乙方不能达到甲方施工工期的要求,甲方有权处予乙方承包价1‰的罚款,并终止合同的执行,撤换施工队,由此造成的损失由乙方承担。

  5.3乙方完工后应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品,如造成损失,应加倍赔偿。

  5.4 乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场,如擅自停工,甲方有权向乙方索赔

  5.5甲方若不按合同约定付款,每延期一天,罚款1‰。否则由此引起的责任费用概由甲方承担。

  六、 工程验收:

  6.1工程质量达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

  6.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按照工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的人工费用,材料损失。全部由承包方承担。工期不予顺延。

  6.3隐蔽工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,发包人在验收记录上签字后,承包人可进行下道工序施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收,承包人承担相应的工期延误违约责任及经济损失。

  6.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  6.5工程竣工后,乙方并通知甲方验收并签字,在乙方发出通知后,5个工作日内,甲方若无签字验收或甲方自行使用该装修视为自动验收通过。

  七、服务条款:

  装饰工程结束后乙方将对(本装饰项目工程4栋2单元1801)按国家现行标准执行保修;装饰项目工程1年、安装项目工程2年、防水项目工程5年;保修期内全部免费,但人为部分不在保修内,所发生的材料费用概由甲方负责承担。

  八、附则条款:

  本合同若有未尽事宜,经双方协商补充并签订补充协议,补充协议与本合同都具备同等法律效力。

  本合同经甲乙双方代表签名盖章即生效。 本合同一式六份,双方各执三份。

  甲方: 乙方:

  甲方代表人(签)章 乙方代表人(签)章

  联系电话:

  开户行: 开户行:

  联系电话:

  账号: 账号:

  签约地:

  年 月 日

建筑施工合同5

  一、建筑施工合同中管理费

  (一)管理费全额返还给实际施工人

  最高人民法院(20xx)民抗字第10号案件中,最高人民检察院提起抗诉,理由为:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得,充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价,立法目的在于规范建筑业市场,保证建筑工程质量,进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案,十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费,系违法分包所得,是典型的非法所得,无论是判归十六化建公司还是返还胡某,都没有法律依据,应当予以收缴。

  最高人民法院审理认为:根据《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴,目的在于平衡当事人之间的`利益关系,及时制裁违法行为,进一步规范建筑市场,保证建筑工程质量,进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定,不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况,判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,依据《解释》第四条对定,将非法转包人已经取得的管理费,认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式,而是根据案件实际情况,以公平公正原则为基础,以平衡各方利益为标准,做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

  (二)法院酌定管理费支付比例

  最高人民法院(20xx)民申字第1277号案件中,最高人民法院审理认为:本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效,合同自成立时起不具有法律约束力,因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效,故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用,不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调,原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55.6241万元,并无不当。

  最高人民法院(20xx)民申字第1635号案件中,最高人民法院审理认为:原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作,依照公平原则,酌定以工程款8236363.09元为基数,参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况,按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据无效合同的处理原则,认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中,违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作,依据民法中的公平原则,酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分,从而参照合同约定确定管理费数额,而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用,从而酌定实际施工人管理费数额。

  (三)根据过错原则确定管理费数额

  最高人民法院(20xx)民申字第861号案件中,最高人民法院审理认为:20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定:乙方(余松坚、黄泽喜)按工程实际结算总价的22%扣缴甲方(中太公司)的工程管理费、税金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同,应认定为无效,中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用,属违法所得,不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款;尽管此约定是当事人真实意思表示,但合同被认定为无效后,如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴;一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款,法律依据不足,本院不予支持。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据我国《合同法》第五十八条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”上述案件中,非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错,最高人民法院根据过错责任原则,依据法院自由裁量权确定管理费数额。

  (四)根据合同履行情况结算

  最高人民法院(20xx)民申字第1078号案件,最高人民法院审理认为:对管理费,从二审查明的案件事实来看,双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此,实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支,属于工程价款的一部分,即使合同无效,双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此,二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费,并无不当。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”上述案件中,涉案合同虽然无效,但是路航公司实际履行了管理义务,该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格,双方参照合同结算工程价款时,亦应当参照合同约定按实结算管理费。

  (五)尚未支付的管理费无需再支付

  最高人民法院(20xx)民申字第1522号案件中,最高人民法院审理认为:《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定,人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中,因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费,且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据,二审法院对此处理并无不当。

  二、建筑施工合同的法律含义

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。

  三、管理费用的法律意思是什么

  管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

  管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

  企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点: ____县固村镇

  3、承包方式:

  4、承包范围: 建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施

  二、施工准备

  1、发包方:

  (1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;

  (2)组织有关人员进行施工技术交底;

  (3)委派 为现场代表,对工程质量进行监督、 检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

  2、承包方:

  (1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;

  (2)组织施工人员和材料、机械进场;

  (3)编制施工组织设计和施工方案;

  (4)委派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

  三、合同工期

  开工日期: 竣工日期:________年____月____日 合同工期总日历天数:____日历天 。 在施工中,如遇下列情况,可顺延工期:

  1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。

  2、因发包方有较大的变更,而延期施工。

  3、由于国家政策变化或双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。

  4、经发包方同意的其他情况。

  5、顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。

  四、质量标准 工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。

  1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

  2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包方的检查检验,为检查检验提供使得条件。

  4、工程质量达不到约定标准的部分,发包方一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按发包方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  五、材料供应

  1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认),承包方购回的.材料,必须具有出厂合格证,经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。

  2、承包方采购材料,经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责,并追究其违约责任。

  六、安全施工:

  1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

  2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工,采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责,与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险,费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

  七、 合同价款与结算: 总合同价款约150万元。本工程结算:

  (1)套用____省________年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额____省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差),以此为取费基础综合取费,费率为11% ;

  (2)定额综合工日单价执行赣建价8号文件:建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元工日;

  (3)本工程不要求承包方提供建筑业发票 。

  八、 工程款的支付: 承包人完成主体工程后,经发包方验收合格后____日内,付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后,经发包方验收合格后____日内,付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金,工程质保金在工程竣工验收合格后________年内无息付清。

  九、 竣工验收

  1、工程竣工后,承包方应在竣工验收5天前,向发包方提交竣工验收报告。

  2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内,组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见,亦不批准验收报告,工期顺延。 竣工验收报告批准日期为竣工日期。

  十、双方责任

  1、发包方责任

  (1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。

  (2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。

  (3)向承包方提供完整的施工图纸。

  (4)及时参加验收

  2、承包方责任

  (1)加强对施工现场人员的管理,遵守发包方管理规定,承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同。

  (2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。

  (3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施,不乱搭、乱放,做到文明施工。

  (4)为其施工人员购买保险,在施工过程中做好安全防护,确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的,承包人承担相关责任,并赔偿发包人因此遭受的其他损失。

  (5)承包人承担施工所需水电费。

  (6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由承包方负责赔偿。

  (7)承包人负责工程成品及设备的保护,做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作

  (8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准,不得改动原建筑结构及各种设备管线。

  十

  一、违约责任

  1、发包方逾期付款的,每逾期____日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。

  2、承包人逾期超过60天的,发包人有权将剩余工程另行发包,所需费用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承担。此外,发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任,有权要求承包人无条件退场,已完合格工程量按70%计价。

  3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担,承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。

  4、工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格,发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任,给发包人造成其他损失的,发包人有权向承包人追究赔偿责任。

  5、本工程承包方不得转包,若发现承包方违约,发包方有权责令承包方立即退场,并赔偿发包方的一切损失。

  十

  二、争议解决方式

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

  本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由____县建设行政主管部门调解,调解不成时,由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。

  十

  三、合同生效

  合同订立时间:________年____月____日 合同订立地点: XX豪庭售楼部

  本合同一式四份,发包方执二份,承包方执二份,经发包方、承包方双方签字后生效,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

建筑施工合同7

  甲方: 乙方:

  经双方友好协商,甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工,特协议如下:

  一甲方权利和义务

  根据中标施工合同:

  (1)甲方应负责协调乙方施工的`周边环境不受干扰;

  (2)甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续;

  (3)甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全,质量;

  (4)甲方负责向业主催付进度工程款;

  (5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金,主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

  二乙方权利和义务

  根据中标合同:

  (1)履约保证金在 年 月 日上午12点之前交于业主人民币 元整

  (2) 年 月 日下午5点之前交给 保证金 元整,否则本协议作废。 年 月 日12点之前公司管理费四十万元整交于 ,剩余的管理费分批根据业主的付款付与 。

  (3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工,并确保施工工期和质量;

  (4)配合甲方会同业主办理开工报建检验,检查,竣工等手续;

  (5)配合甲方协调周边施工环境;

  (6)负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续;

  (7)向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用;

  (8)乙方提供正规的税票;

  (9)乙方安全事故完全自负,与甲方无关。

  三.违约与仲裁:

  (1)甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期,会同业主处理办理相关手续,确保乙方正常正当施工,如有违约,在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

  (2)乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工,如果不能按期进驻现场,甲方提出终止协议,保证金不退,如有违约双方协商解决,协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

  本协议一式四份,自签订后一日内生效。

  甲方代表: 乙方代表:

  甲方担保人: 乙方担保人:

  年 月 日

建筑施工合同8

  发包人(全称) (以下简称甲方)

  承包人(全称)__(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况

  工程名称: ※

  工程地点: ※

  结构形式: 框架剪力墙 层数:地上28层地下1/2层 建筑面积:※

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附表1)工程立项文号: ※

  资金来源: 自筹

  二、 工程承包范围

  承包范围: ※

  不包括的工程范围: /

  三、 合同工期

  总日历天数 1080 天

  开工日期:__※年10月10日

  竣工日期:__※年9月23日

  四、 质量标准

  工程质量标准: 合格

  四、 合同价款

  1、合同总价(大写):※(人民币)(小写)¥: ※ 元(其中:工程预留金 20xx万元、零星工作费 / 元,安全防护、文明施工措施费 ※ 元,工程分包和材料购置费 / 元,总承包服务费 / 元。)

  2、综合单价:详见承包人的报价书。

  五、 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、 本合同协议书

  2、 本合同专用条款

  3、 本合同通用条款

  4、 中标通知书

  5、 投标书、工程报价单或预算书及其附件

  6、 招标文件、答疑纪要及工程量清单

  7、 图纸

  8、 标准、规范及有关技术文件

  双方为履行本合同的`有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

  八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  10.1合同订立时间: 20xx 年 9 月 30 日

  10.2合同订立地点: ________________________

  10.3本合同双方约定_____________签字盖章 _后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同9

  发包方(甲方):______________

  代表人:_______________________

  设计方(乙方):______________

  设计等级证书:________________

  鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下:

  第一条工程概况

  1、工程地点:____________________

  2、设计项目:____________________

  3、设计内容:____________________

  4、承包方式:____________________

  第二条设计依据

  甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。

  第三条乙方任务

  1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。

  2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。

  3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。

  4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。

  5、乙方应编定有关的施工说明书。

  6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。

  第四条设计费以及支付

  1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币,大写为__________,设计费总计__________万元,大写为__________。

  2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,_________元人民币,大写为__________。

  3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元,大写为__________。

  4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元,大写为__________。

  5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。

  第五条保密条款

  1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务,未经乙方书面同意,不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动,也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。

  2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。

  第六条合同中止与解除

  1、甲方如有特殊情况,必须终止本合同,应书面通知乙方,并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时,定金不予退回。

  2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同,则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失,则须一并赔偿。

  第七条违约条款

  1、甲乙中任何一方违反本合同规定的'相应义务,给对方造成损失的,均应负担所有损失。因一方违约,导致合同无法履行的,须终止合同的,违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。

  2、甲方不得以设计内容不满意为由,拒付设计费,乙方负有修改义务,双方应依诚信原则协商解决。

  第八条争议纠纷解决

  双方就本合同约定事项有所争议时,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。

  第九条附则

  1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方应照常支付设计费。

  2、设计时间于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(审稿时间和修稿时间另算)

  3、本合同自双方签字后生效,合同规定的双方义务履行完毕后失效。

  4、本合同一式______份,甲乙双方各______份,提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。

  甲方:__________________乙方:__________________

  ______年______月______日______年______月______日

建筑施工合同10

  发包单位(甲方):

  分包单位(乙方): 工程名称:

  分包内容简述:

  为全面贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,保证施工生产顺利进行,明确双方在施工生产中的安全生产管理义务和责任。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》等有关法、法规。经双方协商一致后,签订本合同。

  一:总则

  1、 双方应严格遵守合同的要求,认真执行安全生产管理的有关规定。

  2、 双方有责任和义务加强施工现场安全管理,抓好安全教育,提高全员安全意识、做好各项安全管理工作。

  二、发包方的`责任

  1、审查分包方入场人员,对老弱病残、未成年人、没有身份证及不适合岗位要求的人员不得录用。

  2、对分包方入场人员进行入场教育,传达现场安全管理规定和要求。

  3、对分包方施工安全管理进行指导、监督与检查,随时纠正“三违”行为(违章作业、违章指挥、违反劳动及工序纪律)

  4、对屡次违章作业指挥或作业不服从施工现场安全管理的人员,有权进行经济处罚、停工处理或予以清场处理。

  5、发包方必须对分包方进行安全技术交底。

  三、分包方责任和义务

  1、分包方必须遵守国家、地方和建筑行业各项安全法规、标准规范及发包方安全管理的要求,保证安全生产为目的的其它安全施工要求,正确使用安全防护用具、机械设备等

  2、从事特种作业的人员,必须有相应的特种作业操作资格证书。

  3、施工现场必须配备、建立有效的安全保护体系,施工人员50人以下的配备1名专职安全员,50—100人的,配备2名专职安全生产管理人员。

  4、接收发包方、业主、及当地政府有关部门各种形式的安全检查、安全教育及参加项目上的各项安全活动。

  5、分包方应为作业人员配备统一合格有效的安全防护用品、用具。

  6、分包方不服从发包方管理,违章指挥、强令作业人员冒险作业造成伤亡事故,由分包方承担责任。

  7、分包方必须为进场施工人员办理意外伤害保险。

  8、分包方不得使用国家命令淘汰、禁止使用的危及生产的工艺、设备。

  四、事故处理

  本工程为工程分包,事故发生后,由分包方自行按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济补偿,发包方应积极配合分包方做好善后工作。

  五、其它事宜

  1、本合同及安全交底作为建筑分包合同的附件合同。

  2、双方就合同文本内容发生争执,可根据相关法律、法规协商解决。

  3、本合同一式二份,双方各执一份。

  4、本合同双方签字后生效

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同11

  甲方(发包方):_______________

  地址:_______________

  企业营业执照号码:_______________

  联系电话:_______________

  乙方(承包方):_______________

  地址:_______________

  企业营业执照号码:_________________

  联系电话:_______________

  按照《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致,共同订立如下条款,以资双方共同信守。

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3工程项目及承包范围:具体详见《工程预算书》。

  1.4工程内容:具体详见《工程预算书》。

  1.5承包方式:具体详见《工程预算书》。

  1.6施工日期:自__________年_____月_____日始,至__________年_____月_____日止,工期共_____天。

  1.7工程总额:人民币_______________元整(小写:__________元)。

  第二条 工程款付款方式的约定

  2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款,乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内,备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款,自双方验收合格之日起7个自然日内,由甲方一次性向乙方支付完毕。

  2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更,甲方应签定《项目变更单》,因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。

  2.3工程施工期间,如甲方特殊要求,须乙方比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。

  2.4施工过程中,如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费,直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的,乙方有权单方面终止履行该合同,甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项,无论工程是否完结,乙方不予退还;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,须按实际工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的损失应有甲方承担。

  2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款,如未按以上约定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费,直至甲方付清为止。

  2.6非甲方原因延误工期,导致工程不能按约定进度进行时,甲方应付的工程款项,可根据实际情况经甲乙双方协商一致后,延期支付。

  2.7甲方应付的工程款项,不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人,否则,由此产生的一切后果由甲方自行承担。

  第三条 工期约定

  3.1施工过程中,甲方要求修改个别设计方案的,须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师,乙方设计师须在接到通知3天内进行修改,并通知甲方确认,因此而造成的工期延误,工期顺延;

  3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料,乙方须提前填列《甲方准备材料通知单》交付甲方,以便甲方及时备料;甲方接到该通知单后,须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确,延误工期,工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误,导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期,工期不顺延。

  3.3施工过程中,因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的,乙方有权停止施工,直至甲方付清款项,乙方继续施工,由此造成的工期延误,工期顺延。

  3.4施工过程中,隐蔽工程施工完毕,甲方在接到《工程验收通知单》后,因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的,由此造成的工期延误,工期顺延。

  3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程项目更改时,工期顺延。

  3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误,工期不顺延。

  3.7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延误,工期顺延。

  3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误,工期顺延。

  3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误,工期顺延。

  3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误,工期顺延。

  3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误,甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误,由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。

  第四条

  工程项目(内容)变更的约定

  4.1签署本施工合同后正式施工前,如甲方要求删减部分工程项目(内容),甲、乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;且甲方须按删减部分总造价2%,向乙方支付材料准备费。

  4.2工程正式施工过程中,如甲方要求删减部分木制工程项目(内容),甲乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;未下料工程项目,甲方须按删减部分总造价2%,向乙方支付材料准备费;已下料工程项目,甲方须按该项目总造价的50%,向乙方支付材料费、人工费;已施工工程项目,甲方须按该项目总造价的80%,向乙方支付材料费、人工费,已完工工程项目,甲方须按该项目总造价的`100%,向乙方支付材料费、人工费。

  4.3工程正式施工过程中,如甲方要求删减部分非木制工程项目(内容),甲乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;未下料工程项目,甲方须按删减部分总造价2%,向乙方支付材料准备费;已下料(施工)工程项目,甲方按该删减项目的具体损失额度,向乙方支付材料费、人工费。

  第五条 工程质量及验收的约定

  5.1乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收5.2乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。

  5.3甲乙双方按《XX市装饰工程验收标准》进行施工质量验收。

  5.4竣工工程验收:工程施工完毕,乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内,须协同乙方进行竣工工程验收,如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收且超过7个自然日的视为验收合格,并自3日后,甲方须按__________元/天支付乙方施工场地看护费;竣工验收完毕,甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。

  第六条 工程结算的约定

  6.1工程竣工,甲乙双方办理完移交手续后,乙方须在2个自然日内向甲方送达《工程结算表》,甲方须在工程验收合格7个自然日内付清所有结算款项。

  6.2工程结算款内容包括:工程施工结算款、甲方付款滞期费、超过验收时间甲方未进行验收应付乙方的施工场地看护费、应甲方要求乙方提前竣工赶工费、乙方垫付甲方所属物业管理部门收取的装修押金,扣减乙方工期延误费、甲方垫付乙方施工期间因违反甲方所属物业管理部门相关规定造成的罚金等。

  6.3甲方按约定时间支付完结算款项后,乙方开具工程质量保修单。

  第七条 服务的约定

  7.1施工过程中及工程竣工后,乙方所属“质管中心—客户服务部”进行项目服务管理。

  7.2施工过程中,乙方所属工作人员有协同甲方进行材料导购、材质鉴别义务。

  7.3工程竣工结算完毕,甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。

  7.4保修服务时间:工程竣工起次日的365个自然日内,即一年。

  7.5保修内容及保修范围:

  7.5.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题,乙方实行全部免费保修;

  7.5.2乙方以包工不包料形式进行的施工项目因乙方施工工艺不当引起的质量问题,乙方实行全部免费保修(包括赔偿甲方自购材料);

  7.5.3乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行的施工项目因材质引起的质量问题,乙方实行有偿保修,乙方代买装修材料的,乙方收取材料费、人工费,甲方自购材料的,乙方收取人工费。

  7.5.4乙方施工项目超过保修期的,对甲方实行有偿维护,收费内容为:材料费、人工费。

  第八条 其他约定

  8.1本合同自双方签署后,即发生法律效力,未正式履行该合同条款之前,如甲乙任何一方单方面终止该合同,须按合同预算总额的2%向对方予以赔偿。

  8.2本合同签署后,如本合同约定之施工项目(内容)在征得乙方同意并按相关约定办理删减手续后,甲方另行安排施工的,施工不得在该合同履行期间同步进行。

  8.3本合同履行过程中,因一方原因导致合同无法继续履行的,应及时通知对方,并办理合同终止结算手续,造成对方损失的,应予赔偿。

  8.4本合同签署后,甲方另行安排的第三方进行的非本合同内乙方施工项目(内容)的施工,如在本合同约定履行时间内进行,甲方须支付乙方相应施工配合费、乙方施工项目(内容)成品保护费(收费具体商定);否则由此引起的相关后果由甲方自行承担。

  8.5施工期间,乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。

  8.6施工期间,乙方不得在施工现场生火或使用电炉做饭、取暖。

  8.7施工期间,因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。

  8.8施工完毕,乙方须对施

  工现场进行清洁整理。

  8.9由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响,根据程度不同,甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

  第九条 争议解决的约定

  9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议,甲乙双方友好协商解决。

  9.2如双方协商解决不成,双方可选择下列第 条方式解决争议:

  9.2.1向XX市仲裁委员会申请仲裁解决;

  9.2.2向合同签署地人民法院起诉,由法院裁定解决。

  第十条 附则

  10.1本合同一式二份,双方各执一份,具同等法律效力,双方应共同遵守。

  10.2本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:_______________乙方:_______________

  代表人:_____________代表人:_______________

  签署日期:__________签署日期:__________

  签署地点:__________签署地点:_________

建筑施工合同12

  甲方:

  乙方:

  为了优质、高效、安全完成创意大厦工程主体施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,明确甲、乙双方责任。特签定本协议,以兹双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  工程名称:宝鸡市创意大厦

  工程地点:宝鸡市高新十二路

  二、承包内容(主体工程)

  1、钢筋工程;

  2、模板工程;

  3、混凝土工程;

  4、外架工程;

  5、结构图纸工程中所包含的全部内容。

  三、项目内容

  1、钢筋工程

  (1)钢筋的制作、绑扎及直螺纹套筒的钢筋切头、连接;

  (2)工完场清:必须达到省级文明工地标准;制作区域、施工区域及楼层间必须及时定期清理;

  (3)卸钢筋:钢筋到场后按要求整齐堆放;

  (4)钢筋电渣压力焊及钢筋料头对焊;

  (5)成品料回收:每层施工完,必须做好成品料回收及扎丝回收;

  (6)钢筋到场后及时提供钢筋试拉件;

  (7)原材料、半成品和成品料的挂牌标识;

  (8)制作机械的安装和保养,操作台的安装等。

  2、模板工程:

  (1)模板的制作、拼装、拆除(含模板清理、涂刷隔离剂、脱模剂等)。

  (2)工完场清,必须达到省级文明工地标准。制作区域、施工区域内锯末、刨花清理,按指定地点整齐堆放,随时保持清洁。

  (3)周转材料:现场材料清理及倒运。

  3、混凝土工程:

  (1)混凝土浇筑、收面、清理(含泵管布置、负责维修、保养、清理冲洗)。如施工过程中出现堵泵,全力以赴进行处理,确保工程施工进度;

  (2)结构主体混凝土浇筑过程中的泵车就位,施工中的浇筑、抹面、养护,楼层垃圾清理;

  (3)混凝土表面的感观处理、修复达到清水效果。

  4、外架工程:

  (1)外架的搭设、防护、挂设安全网、铺设架板和日常的检查完善工作;

  (2)主体工程中的所有防护搭设、拆除及操作棚的搭设、拆除;

  (3)现场内安全通道的搭设、围护和修复工作;

  (4)作业棚的搭设及防护工作;

  (5)防护张网按照安全规范要求搭设,现有建筑防护棚搭设另外按实际发生费用计取。

  5、资料:

  (1)工序交接,自检表等资料;

  (2)安全、技术交底及班前安全教育、安全资料;

  (3)提供生产进度计划及施工保证措施、编制周生产进度计划。

  (4)提供民工工资发放表,必须真实有效。

  6、做好成品保护

  7、文明施工:

  (1)模板堆放处、周转材料堆放处、砂石料堆放处等场地须整齐、有序,随时清理;

  (2)安全通道棚顶、外架上定期清理;

  (3)楼层间定期清理。

  注:乙方应服从甲方的安排,对承包项目内容以内的施工应严格遵守执行。

  四、合同金额

  1、基础以下:模板接触面: 元/M2

  钢筋制作绑扎: 元/T

  混凝土工程(商品混凝土): 元/M3

  2、±0.00以上:按建筑面积: 元/M2,建筑面积:阳台全部按照实际面积计算。

  3、税金:以上所列单价均不含税。

  注:±0.00以下按地下室建筑面积,系数为1.5,单价同±0.00以上。

  五、劳务费的结算及支付方式

  每月25日按完成实际工程量进行结算。从当月劳务费中预留20%作为质量保证金,余额于下月20日前后付清。所预扣的质量保证金在主体验收后一个月内退付50%,剩余部分余额在所有手续结清后三个月内付清。

  六、质量标准

  1、乙方按照甲方要求和技术交底,加强过程控制,精心组织施工,保质保量完成施工任务。

  2、以上所列单价为产品的优良价格,如达不到优良,按合格价格结算(合格价为优良价的80%),如发现不合格产品,将不给予结算,但还要限期返工整改,在返工期间所发生的所有费用将由乙方承担。

  七、工期要求

  工程主体工期在防水保护层完成算起,工期 天,按当月进度,工期延误一天,罚款500元/天;总工期延误一天,罚款20xx元/天,提前一天,奖励1000元/天。

  八、安全管理

  1、乙方在施工中必须坚持安全生产,遵守国家制定的安全管理制度,严格执行安全操作规程,严禁违章作业;

  2、在施工期间,由于乙方违反标准规程所发生的一切人身伤亡事故,责任及费用自行负责;

  3、乙方必须建立完整的安全管理体系;

  4、长期、定期给职工进行教育交底;

  5、合同有效期间所发生的一切人身伤亡事故及交通事故,均由乙方负责并处理;

  6、乙方施工人员进场后须登记备案,并签定安全劳务卡,进行并接受安全教育,每天进行安全检查,并做好记录,安全维护设施严禁乱拆除。

  九、文明施工管理

  1、施工现场按省级文明工地的标准要求实施,因检查发现不符合要求的,整改所发生的人工费用由乙方负责;

  2、要遵守文明卫生公约,服从甲方管理。

  十、材料管理

  1、严格按定额及材料管理制度发放材料,超领者按市场价从劳务费中扣除;

  2、周转材料超定额损耗按原价赔偿,扣件定额损耗2%;

  3、严格控制扎丝用量,绑扎Ⅱ级钢筋1.6kg/T,φ10以上钢筋为

  4.7kg/T,φ10以下钢筋为8.4kg/T,钢筋料头50cm长以上钢筋必须分规格堆放整齐,50cm以下进废料堆;

  4、消耗材料要及时检查,清理收回。

  十一、机械管理

  严格按照项目部机械管理规章制度进行操作(机械由甲方提供),严禁非本工种人员动用机械,机械应保证经常保养,正常运转,如机械发生故障,及时报项目部派专业人员进行维修。调查原因由人为损坏,维修发生的费用由乙方承担。

  机械到场后由乙方负责就位及日常维护。机械周围严禁堆放材料,保证操作人员安全操作。

  十二、和甲方安装部门的配合

  在施工中如遇安装配合情况,乙方应留出适当作业时间作为甲方的施工时间。

  十三、乙方承诺

  1、垫资承诺

  本工程六层顶板以下由乙方自行垫付人工工资及日常生活费用,六层顶板完成时,由甲方支付乙方三层以下80%劳务费用,在此期间,乙方不在与甲方发生任何借支情况。

  2、工程质量保证承诺

  保证达到省级"结构示范"工程,混凝土表面达到清水效果,确保省级文明工地。若工程竣工验收未达到合同规定的质量要求,甲方将对乙方进行严厉处罚。

  3、安全保证承诺

  乙方安排专职安全员和专职安全防护搭设小组,负责该工程安全生产工作,确保该工程施工安全操作规范化,符合相关安全技术规程以及甲方的专项施工方案要求,保证在施工中重大安全事故发生率为"0",若因乙方原因出现安全事故,乙方除承担一切责任外,并愿意接受甲方的严厉处罚。

  4、文明工地达标承诺

  根据甲方创建的省级文明工地标准,乙方将给予全力配合,保证该工程达到省级文明工地验收标准,若因乙方原因达不到省级文明工地的验收标准,乙方愿接受甲方的严厉处罚。

  5、进度保证承诺

  乙方安排与其签订有劳务合同的直属员工进场,科学管理,合理安排组织施工。在施工过程中不受农忙的任何影响,保证不出现减员现象的发生,乙方保证按双方约定的开工时间和竣工日期安排施工进度,并力争提前完成施工任务,若因乙方原因拖延施工工期,愿接受甲方严厉的违约处罚。

  6、工资发放承诺

  乙方在员工签订劳务合同时,明确规定第一个月内不发工资(第一个月内为员工借支生活费),第二个月全额发放第一个月工资,依此类推。乙方每月按员工工资表100%发放工资,发放后上报甲方工资表,由甲方监督乙方发放工资情况。若乙方在施工中出现员工索要工资现象,由此给甲方造成声誉方面的影响,甲方将对乙方进行严厉处罚。

  7、形象建设达标承诺

  乙方全体员工在进驻工地后,完全按半军事化管理员工,日常上班全体员工在施工现场集合点名,有各专业工长分配施工任务,并进行班前技术、安全交底。

  8、材料管理达标承诺

  乙方对进场材料配合卸车,分类堆放整齐,且挂牌标识清楚,配合甲方共同验收。施工过程中材料使用要物尽其用,绝不长料短用、胡拉乱锯,严格控制材料用量。若因乙方原因出现材料浪费现象,愿接受甲方严厉的`经济处罚,并按照原价赔偿所浪费的材料。

  十、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)负责解决水、电,食宿费用自理;

  (2)负责解决施工中的工具用具(不包括自带工具)及建筑材料的发放;

  (3)负责施工中安全管理和"三级安全教育"工作,提高工人的自我保护能力和安全意识,消灭不安全因素,减少和预防伤亡事故的发生;

  (4)给乙方提供安全帽、安全带,四周拉好安全网,立面设置防护围网,经常检查内外脚手架、龙门架,有关机械设备、电气组织验收合格后,交付乙方使用,确保乙方安全生产。

  (5)负责乙方的质量评定及任务单的结算工作。

  2、乙方责任:

  (1)遵守项目部的安全管理制度,听从现场管理人员的指挥,服从分配;

  (2)在施工期间,如遇不安全因素或管理人员的违章指挥,乙方有权制止和拒绝工作,并及时向上级领导汇报,在此期间,所发生的误工费由甲方认可;

  (3)在施工期间,未经许可不得私自增减劳力,确保生产进度按期完成;

  (4)必须做到工完场清,节约用料,防止浪费;

  (5)垃圾按指定的地点堆放,严禁随地大小便,遵守文明卫生公约;

  (6)严格执行各种工具、用具及建筑材料的领用制度。工程全部完工后,及时办理退场手续。

  十一、违约责任:

  中途退场,工程量将不予以结算,并处罚全部已扣的质量保证金。

  十二、本合同一式两份,双方签定后生效,双方手续结清后失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

建筑施工合同13

  甲方:

  乙方:

  日期: 年 月 日

  第一部份 总则

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国民法典》和参照《建筑安装工程承包合同条款》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就 事项协商一致,制订本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 。

  工程地点: 。

  工程内容: 。

  二、工程承包范围

  承包范围: 。

  三、承包方式: 。

  四、签约合同价为: 。

  五、合同工期: 天, 年 月 日前完成现场施工。

  六、工程质量标准:工程施工质量等级达 合格 等级,并通过消防部门的验收。

  七、工程造价: 。

  第二部份基本条款

  第一条 双方责任

  1.1甲方责任

  1.1.1甲方委派_ 同事为驻施工现场代表,负责工程施工的质量、进度、和付款的原始资料、设计图纸的变更以及工程期间的质量验收、现场协调等其它事宜。

  1.1.2甲方负责向乙方提供有关施工及生活用水、用电及其他施工上的方便。

  1.1.3甲方负责向乙方提供原设计图纸壹份并组织设计图纸交底,及时解决影响施工顺利进行的有关问题。

  1.1.4协调工地各承包单位和乙方的相关施工配合和治安防盗工作。

  1.1.5 协调乙方工程资料签字及公司盖章工作。

  1.2乙方责任

  1.2.1乙方必须按质、按量、按时完成本合同规定的施工任务,严格按国家消防的有关消防规范、技术标准设计图纸要求进行施工。

  1.2.2乙方要遵守政府有关管理部门发布有关对市区交通及噪音和文明施工的管理规定,做到文明施工,保持施工场地的清洁卫生;负责交工前的现场清理工作,

  1.2.3乙方必须严格遵守施工现场的各种管理制度,自觉接受工程监理,接受甲方监督检查,顾全大局,自行协调与其它施工队伍的关系

  1.2.4乙方委派 同志为驻施工现场代表,负责本工程的现场施工管理和安全等问题。

  1.2.5乙方必须做好进场材料的保管工作,专人负责,做好工程验收前本专业施工成品的保护工作。

  1.2.6乙方在保证本消防工程的质量达到并通过消防部门验收,在消防验收合格前提下可进行优化安装,如不能合格自行承担二次验收的费用及一切损失。

  1. 2. 7负责在工程验收后30个工作日内移交竣工资料壹套。

  1. 2. 8由于乙方不履行上述各项义务而造成工程延误和工程损失的,应对由此造成甲方的损失给予经济赔偿。

  1. 2. 9乙方负责所做工程通过消防验收合格并承担费用。

  第二条 材料供应与质量验收

  2. 1本工程所有材料均由乙方采购。但是所有产品必须有厂家合格证并经甲方签字同意后方可使用。

  2. 2乙方采购的主要材料及设备应为经国家消防部门认可的产品,并向甲方提供样品、产品合格证,质量检验报告。

  2. 3 消防系统工程的调试乙方必须按照国家现行的有关标准、规范进行。

  2. 4消防系统工程竣工验收由公安消防监督机构、建设单位、监理单位、施工单位共同按国家规定的验收标准进行。乙方在工程竣工后向甲方提供竣工图壹套。

  第三条 施工与设计变更

  3. 1乙方必须严格按照国家有关消防系统工程规范、技术要求施工,确保工程质量。

  3. 2乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。3. 3施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;

  3. 4在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位并采取相应的安全保护措施。

  3. 5在施工中由于乙方本身原因造成的.停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  3. 6乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程通知甲方或监理人员检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方(包括监理人员)和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。

  3. 7在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

  第四条 安全及文明施工

  4. 1乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。并控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害。

  第五条 工程款支付及竣工结算

  1、每个月甲方按乙方安装工程量的90%支付给乙方,余款在工程经消防部门验收合格后,7天内支付至合同款的100%.

  第六条 工程质量标准和工程保修

  6. 1 工程质量标准按国家现行有关设计、施工规范和标准进行验收达优良等级。工程质量达到合格标准。

  6.2 隐蔽工程及中间验收按合同条件办理,在施工中,各道工序、施工工艺要符合国家有关部门标准要求。

  6.3工程保修期为24个月。保修期自工程竣工验收合格投入使用后满24个月。

  6.4 在保修期内由于乙方的材料和施工质量所出现的质量问题或存在的质量缺陷,接到业主通知24小时内由乙方负责更换和维修,费用由乙方负责,若由甲方维修,所发生的该项维修费用在工程保修金中扣除,费用由乙方负责。如因甲方人为损坏或使用不当原因所产生的质量问题,乙方维修,甲方支付费用。

  6.5系统竣工调试运行后,乙方免费向甲方的专职人员提供管理、操作和维护培训并协助甲方按有关规定每年至少进行一次检查和试验,以确保系统正常运。

  第七条 工程验收

  7.1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  第八条 工期延误

  8.1对以下造成竣工日期推迟的延误,以甲方代表确认,工期相应顺延:

  a)工程量变化和设计变更;经双方签字确认后按实际工程量相应计算工期的顺延。

  b)每天白天(8: 00~18: 00)内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时,经双方签字确认后工期按误日顺延,不增加工程价款及其它费用。

  c)不可抗力:

  ?合同宁纳定或甲方代表同意给予顺延的其他情况;

  8.2乙市在以上情况发生后5个工作日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提会报告,甲方代表在收到报告后5个工作日内给予确认、答复,逾期不于签复,乙方即可视延期要求已被确认。

  第九条 不可抗力事件处理

  9.1不可抗力事件发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受害情况,按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。事件继续发生,乙方应每隔10天向甲方报告一次情况,直到事件结束。甲方应对事件处理提供必要条件。

  9.2因事件发生的费用由双方分别承担:

  a)因违反有关规定和相关操作规程施工引发的一切安全经济责任由乙方负责,

  因其他原因引发的安全经济责任由引发事故的责任单位负责;

  第十条 终止执行合同的条件及解决合同纠纷的方式

  10. 1 如因乙方不履行合同条款致使甲方利益受到严重损害,甲方可以提出终止合同的建议和措施,除赔偿甲方由此造成的损失外,并处以合同价款1%的罚款。如:

  a)材料规格和质量不符合预算及图纸的要求,经甲方提出,乙方没有正当理由又拒绝整改时;

  b)工程质量达不到设计工艺规定,经甲方提出,乙方又不采取有力措施予以补救时;

  c)其它由于乙方的责任而导致甲方造成严重损失时。

  10. 2 如因甲方不履行合同条款,致使乙方的利益受到严重的损害,乙方可以提出终止合同的建议和措施,除赔偿乙方由此造成的损失外,并处以合同价款1%的罚款,如:

  a)甲方不能按期支付工程款并超期过久,而又无正当理由致使工程无法正常进行,经乙方提出,甲方仍不能及时支付或无法支付时。

  b)甲方未能提供乙方必须的施工条件(如甲方自行采购的材料、场地的清理、施工用地、材料堆放地、水电等)致使无法开工,经乙方提出,甲方仍不能解决时;

  c)其它由于甲方的责任而导致乙方造成不可挽救的损失时。

  10. 3 解决合同纠纷的方式:

  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲乙双方通过友好协商解决,如协商不能达成一致意见,可向当地建设主管部门调解或当地经济仲裁机构仲裁,或向当地人民法院起诉的方式解决。

  第十一条 本合同经合同双方签字盖章后生效,至工程竣工验收,保修期满并结清款项后失效

  本合同壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  签约人: 签约人:

  开户帐号: 开户账号:

  开户银行: 开户银行:

  地址: 地 址:

  联系电话: 联系电话:

  签约时间: 签约时间:

建筑施工合同14

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

  一、劳动合同期限

  合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。

  二、工作内容和工作地点

  1、乙方的岗位职务为施工员。

  2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。

  3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。

  三、工作时间和休息休假

  1.乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步,不得无故迟到旷工。

  2.凡是建筑工人上工的日子,乙方都要到现场进行施工管理。

  3.乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段,做到现场管理和做资料两不误。

  4、甲方因生产(工作)需要可以延长工作时间,乙方不得拒绝,不得提出额外补偿。

  5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日,并按本合同约定的工资标准支付工资。

  四、劳动报酬

  1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。

  2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。

  4、工资必须以货币形式支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。

  5、甲方每月 30 日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。

  6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的,不支付加班工资,也不安排补休。

  五、社会保险和福利待遇

  1、临时合同期内,甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。

  2、乙方患病或非因工负伤,甲方不给予医疗待遇,医疗期内不支付病假工资。

  六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

  1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

  2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业,对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为,有权对甲方提出批评并向有关部门检举、控告。

  3、乙方因工负伤或者因工死亡的,甲方应按照政策予以补偿。

  七、权利和义务:因乙方责任造成施工错误,带来经济损失的,视具体情况由乙方承担赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。

  八、合同的变更

  甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。

  八、合同的解除和终止

  (一)解除

  1.经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

  2.有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

  (1)乙方严重违反甲方规章制度的;

  (2)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

  (3)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;

  (4)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的`工作;

  3.有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:

  (1)甲方未及时足额支付劳动报酬的;

  (2)甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;

  (3)甲方违反法律、行政法规强制性规定,致使本合同无效的;

  (4)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

  乙方解除本合同,应当提前10日以书面形式通知甲方。

  (二)终止

  本合同期满或法定终止条件出现,本合同即行终止。

  九、调解与仲裁

  双方履行本合同如发生争议,可先协商解决;不愿协商或协商不成的,可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。

  十、本合同“附件一、二”,与本合同具有同等效力。

  甲方(盖章)(或负责人签字):

  年月日

  乙方(签章):

  年月日

建筑施工合同15

  甲方(发包方):

  乙方(施工方):

  甲、乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经过友好协商,就乙方采取包工包料的方式承接

  道路工程(以下简称“工程”)一事达成如下

  约定,特签订本合同(以下简称“合同”)。

  一、工程概况

  1、工程名称: 道路工程

  2、工程地点:

  二、承包范围

  本工程长约 米、宽7.5米道路的施工,具体施工范围以甲方要求为准。

  三、工程价款

  双方商定本工程总价款为人民币115万元。

  四、工程工期

  1、乙方须于 年 月 日前(含该日)完成本工程施工任务,通过工程竣工验收并将工程交付给甲方。若甲方原因造成工期延误,乙方应书面通知甲方,经甲方确认后,工期顺延。

  2、工程交付之日是指本工程达到本合同约定的竣工标准、通过工程竣工验收、完善相关整改项目并将资料和工程完整交付甲方之日。

  五、工程标准

  1、本工程路基全程按照《公路路基施工技术规范》(JTG_F10-20__)之四级公路标准规定执行。

  2、本工程路堤应采用填石路堤并按照《公路路基施工技术规范》规定施工。

  3、本工程路面为沥青混凝土路面并达到《公路工程技术标准》四级公路之规定。

  4、本工程为双车道通行,路堤宽度不少于7.5米。

  5、本合同未约定之技术标准均按照《公路路基施工技术规范》和《公路工程技术标准》四级公路之规定执行。

  六、工程所需土地使用手续由甲方办理,费用甲方承担。

  七、甲方应于乙方进场施工时预付工程总价款的`20%的费用给乙方,后续工程款视乙方工程进度陆续支付并在工程完工时达到支付工程总价款的90%,其余10%作为乙方质量保证金在工程完工一年后全部支付给乙方。

  八、乙方在工程完工交付给甲方后一年内负有该工程修理完善之义务,如因道路质量问题导致甲方不能正常使用,甲方有权拒绝支付质量保证金。

  九、本工程交工验收应按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》

  和《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1)有关规定执行。乙方所施工的工程如未达到验收标准则无权要求甲方支付工程款,已施工部分所有权归甲方所有。

  十、本合同未尽事宜双方可另定补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  十一、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

【建筑施工合同】相关文章:

建筑施工合同01-01

建筑施工合同02-08

建筑施工的合同02-14

楼房建筑施工合同09-13

【荐】建筑施工合同03-19

建筑施工合同【热】03-21

建筑施工劳务合同03-03

【热】建筑施工合同03-17

【推荐】建筑施工合同03-17

【热门】建筑施工合同03-17