当前位置：9136范文网>实用文档>合同>装饰工程合同

装饰工程合同

时间：2023-03-16 12:28:51 合同我要投稿

装饰工程合同精选15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编收集整理的装饰工程合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

装饰工程合同精选15篇

装饰工程合同1

　　委任人：

　　施工人：

　　本装饰工程经双方充分沟通友好协商的情况下签订本合同书，共同遵守如下内容：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。

　　五、工程造价为人民币（大写）：________。

　　六、付款方式：

　　1、首期60%

　　2、中期37%

　　3、尾期3%

　　4、工程结束后，在甲方工程验收合格三个工作日内甲方应付乙方工程造价余额（共计：________元）

　　七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个良好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理到小区指定位置。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有变动需和甲方共同协商决定。否则所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料样品明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的`一部分。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修________年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违反本合同的条款，所造成的损失，均由违反方负责赔偿给守约方。

　　十二、施工配合：施工过程所有当地行政部门的协调工作由甲方协调解决。

　　十三、备注：本合同有不详之处，甲、乙双方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。（本合同及预算不包含税金）

　　十四、其他约定：

　　十五、本合同报价表一式份，甲、乙方双方各执份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

装饰工程合同2

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表二：乙方提供装饰材料明细表）；

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（见附表一：甲方提供装饰材料明细表，见附表二：乙方提供装饰材料明细表）；

　　（3）乙方包工、甲方提供全部材料（见附表一：甲方提供装饰材料明细表）。

　　1.3工程期限天

　　开工日期年月日

　　竣工日期年月日

　　1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）元

　　金额大写：。

　　（详见附表三：工程报价表）

　　第二条工程设计

　　见重庆市住宅装饰设计合同书（附后）

　　第三条甲方工作

　　3.1委派为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽；

　　3.2开工前天，向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　3.3负责提供水源、电源为乙方使用；

　　3.4负责协调装饰公司与邻里之间的关系；协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　3.5如确需原建筑物或设备管线，负责到有关部门办理响应的审批手续，并承担有关费用；

　　3.6施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防工作。

　　第四条乙方工作

　　4.1委派为甲方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量的按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

　　4.2严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定。做好施工现场管

　　理，施工现场应配备干粉灭火器。

　　4.3保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

　　4.4保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。

　　4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第五条工程变更

　　工程项目及做法如需变动，双方应协商一致，由甲方代表与乙方签定书面变更单，支付增减项目差后再施工，同时调整相关费用及工期（见附件五：工程变更单）。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　第六条材料供应

　　6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场（见附表一：甲方提供装饰材料明细表），双方共同验收并办理交接手续；由甲方供应的材料、设备发生了质量问题的损失，责任由甲方承担。

　　6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表二：乙方提供装饰材料明细表），双方共同验收；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成损失的由乙方负责。

　　第七条工期

　　7.1因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延：

　　1）工程量变化或设计变更；

　　2）不可抗力；

　　3）甲方同意工期顺延的`其它情况。

　　7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签定工期变更协议。

　　7.3因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方未按期支付工程价款，合同工期相应顺延。

　　7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。

　　第八条质量标准

　　本工程施工质量按下列第项标准执行；

　　1）以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》

　　2）双方约定：

　　①施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

　　②木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒甲方。

　　第九条工程验收、工程价款结算及保修

　　9.1甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，若造成停工，工期顺延，若复验不合格，其验收返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。

　　9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收。

　　1）

　　2）

　　3）

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应添写工程验收单（见附表六：工程验收单）；

　　9.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　9.4工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在三天内结清尾款。

　　9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字并结清尾款后，填写工程保修单（见附件八：工程保修单）。

　　9.6验收不合格，乙方负责返工，甲方不得使用，否则使用房屋视为合格。

　　9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题，乙方不负责保修。

　　9.8因甲方原因工程价款未结清，乙方不负责保修。

装饰工程合同3

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的.手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。

装饰工程合同4

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　一、概况

　　1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2.装饰施工地点：_________区___________路____弄(村)____号___楼____室。

　　3.住房结构：____________房型______房_____厅_____套，施工面积___________平方米。

　　4.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.总价款：￥_________元，大写(人民币)：______________________________

　　其中：材料费：________________________________，人工费：_____________________

　　管理费：________________________________，设计费：_____________________

　　垃圾清运费：____________________________，税金(3.41%)：____________

　　其他费用：___________________________

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7.工期：自_________年_______月______日开工，至________年_____月____日竣工，工期________天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1.甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

　　3.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　2.本工程由_________方设计，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　四、有关安全生产和防火的约定：

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、关于工程价款及结算的约定：

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程结算：详见附件六《工程结算单》。

　　3.工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4.双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

　　付款时间付款百分比金额

　　对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除

　　合同签订后开工后二到五天65%元

　　施工过程中工期进度过半30%元

　　竣工验收当天5%元

　　增加工程项目签订项目变更表100%元

　　注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

　　六、其它事项

　　1.甲方工作：

　　1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

　　2.乙方工作：

　　1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

　　2)指派______________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的.损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　八、纠纷处理方式：

　　1.因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向--市仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

　　九、合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款__________%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　十、其它约定：

　　十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　电话：电话：

　　邮编：邮编：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

装饰工程合同5

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合建筑装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的建筑装饰装修工程(以下简称工程)的`有关事宜，达成如下协议：工程慨况

　　1.工程地址 ;

　　2.工程承包方式：

　　3.工程期限:开工日期年月日，竣工日期年月日。

　　4.工程保修：隐蔽工程为3年，装饰工程为1年。保修期内出现的问题(属于乙方范围)所造成的直接损失和间接损失均由乙方负责。如甲方人为因素造成损坏，乙方不付责任。

　　5.合同价款：本合同工程造价为(大写)：元;

6.本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣结算时一次结算。

　　7.质量要求：

　　a.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

　　b.本工程如甲方需要更改主要材料，则按预算表上单价为基准，多退少补，按实计价。

　　c.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　d.凡由甲方自行采购的材料，设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

装饰工程合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程名称：_________________

　　序号项目金额备注

　　1.工程合同总价1973800.00元合同价

　　2.变更增加项目4680.00元详见附件

　　3.变更减少项目0元

　　4.工程结算总额1978480.00元5甲方已付金额1677730.00元6甲方结算应付金额300750.00元含保修金经结算甲方欠乙方结算款人民币大写：_________________叁拾万零柒佰伍拾元整注：_________________合同保修金为59214.00元(伍万玖仟贰佰壹拾肆元整)

　　甲方代表(签字盖章)：_________________乙方代表(签字盖章)：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

装饰工程合同7

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本省家庭装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事项，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：住宅装修。

　　1.2工程详细地点：

　　1.3工程内容及做法（详见：家装工程预算书）

　　1.4合同价款（此报价不含税收）。

　　1.5工程承包方式种承包方式：

　　（1）基础装修部分，详见（工程预算书）。

　　（2）588套餐，详见（套餐表）

　　（3）整装方式（包基础施工材料、包部分或全部主材等），详见（工程预算书）。

　　注：以上关于双方承包方式，甲、乙双方应认真按照预算书中明确的要求执行，不经双方书面签字同意，不得变更。

　　1.6合同工期

　　（1）开工进场时，甲、乙双方共同对原土建、水、电工程进行质量确认，如有问题，由甲方负责解决后，乙方开始进场施工，并从此时计算工期（超出确定开工日期的，工期顺延）。

　　（2）合同工程期限__________天（不含国家规定的节假日，节假日工期顺延）

　　开工日期：年 ___ 月__ 日，竣工时间为年 ___ 月__ 日；

　　1.7本工程建筑面积________平方，工程总造价为￥:___________元（人民币）；

　　（大写）元（人民币）；主材另见主材代购清单及（工程预算书）。

　　详见：工程预算书（预算由甲方签字认定，完工后乙方按实际成品工程量、按预算单价结算）。

　　第二条甲方责任

　　2.1 开工前 3天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；乙方不对余留陈设损坏负责。

　　2.2 施工期间的水源、电源由甲方承担其费用。否则由此造成的工期拖延由甲方承担。

　　2.3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　2.4负责办理物业部门或小区管委会和有关部门办理有关手续及相关费用的开工手续，并承担物业部门的装修期间管理费、电梯使楼复费、垃圾外运费、装修押金（包含甲方、乙方）等任何名目的收费由甲方负责缴纳，乙方不承担小区物业方收取任何费用，负责协调施工过程中与邻居之间的关系。（施工人员出入证费用由乙方承担）。

　　2.5参与工程质量和施工进度的监督，积极配合材料进场验收、隐蔽验收、分项验收以及工程竣工验收。

　　2.6 甲方因事不能参与验收，应书面委托专人对材料进场验收、隐蔽验收、分项验收以及工程竣工验收及工程变更进行签认。

　　第三条乙方责任

　　3.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，3.2严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　3.3 保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第四条工程变更

　　4.1甲方变更或增减施工项目时，应与乙方协商，双方签署《工程变更单》并列明调整的价款和工期的相应顺延后，乙方按《工程变更单》执行。（依照建筑装饰行业惯例，减项不缩减工期）。

　　4.2合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由乙方签约代理人或监理与甲方共同商定并签署书面协议或《工程变更单》，任何口头承诺或口头协议均无效，任何非乙方签约代理人签署的`协议及一切变更手续无效。

　　4.3施工中甲方与乙方施工人员违背4.2条约定所做的变更洽商内容所引起的一切后果均由甲方承担，给乙方造成额外费用和损失的应予承担和赔偿。

　　4.4工程增项或变更应适当顺延工期。

　　4.5合同签订后，如甲、乙两方，其中任何一方要求解除合同，须按合同额的10%支付对方违约金。

　　4.6合同签订后，工程开工前，如甲、乙两方，其中任何一方要求减少合同规定的项目时，为部分违约，须向另一方支付减项全额10%的违约金。

　　4.7工程施工后，如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时，为部分违约，须向另一方支付减项全额30%的违约金。若甲方要求减掉的项目乙方材料已进场或已经施工，甲方须另外向乙方支付该项目所发生的费用。

　　4.8如甲方增加项目，其价款应由甲方先确认，并交纳增项工程全款后，乙方方予施工。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备（甲方填写装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。

　　5.2按合同约定由乙方提供材料、设备（乙方填写装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，并接受甲方检查确认。

　　5.3如由乙方提供的材料，在使用中出现不符合预算要求的，甲方有权要求更换，乙方应无条件予以更换。造成的工程质量问题的，乙方应无条件整修并承担其费用。

　　5.4由甲方负责采购供应的材料应该是符合设计及施工要求的合格产品，并按施工进度送到工地现场。甲方应在材料进场前一天通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。因甲方供应材料延误或发生规格差异等质量问题，造成工期延误，由甲方承担。

　　5.5甲方委托乙方代购材料的，须在合同中列明“甲方委托乙方代购材料清单”，并将代购全款交乙方财务部，需有乙方盖章签字，甲方未书面委托乙方代购而经由其他任何个人（设计师、施工经理）推荐或代购的，乙方不承担任何责任。

　　5.6甲方所提供的材料，设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管由乙方负责。

　　第六条工期延误

　　6.1 对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延。

　　⑴ 设计变更和工程量增加；

　　⑵不可抗力（包括但不限于自然灾害、政府行为等非人力所能控制的因素）；

　　⑶停水、停电或物业管理部门原因要求暂时停工。

　　⑷本合同所指“工期”指符合物管部门及国家有管规定的准许施工的有效期（如静音施工工期属非有效工期，应相应顺延）。遇国家法定节假日、物管部门禁止施工则工期顺延。

　　⑸因甲方未按合同约定未完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　⑹甲方未按期支付工程款，乙方有权停工，合同工期相应顺延，同时甲方应承担由此造成的一切责任和损失。

　　⑺因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；工程完工验收时乙方工程质量存在问题，由乙方返工或整改，其费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条工程验收与结算

　　7.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　⑴隐蔽工程验收

　　中期验收（含水电隐蔽工程验收、防水工程、吊顶基层、其它木作基层）或（水电隐蔽工程验收、泥作工程过半）

　　⑵分项验收

　　⑶竣工验收

　　7.2 中期验收结束后，甲方应在接到乙方进度款催款通知（口头或书面）两日内到乙方财务部交付工程进度款。甲方未按约定交付足额工程进度款，乙方有权暂停施工，同时，由于甲方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金50元；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金50元；工期延误最高封顶为3000元。

　　7 .3工程验收前2日，乙方通过口头或书面形式通知甲方对工程进行验收，甲方接到乙方验收通知单2日内进行验收。工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内无异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款，如果甲方未按上述时间足额支付尾款，每拖延一天应乙方支付50元违约金。验收时甲方签署验收单，付清尾款后，乙方签署保修单，并与办理工程移交手续。

装饰工程合同8

　　委托设计方(以下简称“甲方”)____________

　　受委托方(以下简称“乙方”)____________

　　甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程总体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

　　一、设计细节:

　　甲方委托乙方设计京昆高速公路保定段所有服务区和停车区的餐厅、超市、工艺美术区和办公室的整体室内装修方案。本项目户型面积为平方米。

　　二.设计费的收取:

　　第一条:本委托设计合同设计费为人民币____________/平方米，设计费总额为人民币____________(大写____________)万元整。

　　第二条:签订委托设计合同时，甲方支付设计费总额的60%，计人民币(大写____________)____________万元整。初步设计方案确定后，甲方按现场测量面积支付设计费余额，乙方绘制全套图纸。

　　第三条:小型公共工程装饰工程设计费或其他方法计算的设计费(非面积单价)的支付方式和比例，必须报设计部门经理批准。

　　三.设计周期:

　　第一条:乙方应在现场测量后____________天内完成初步设计方案。

　　第二条:甲方确定初步设计方案后，乙方应在天内完成整套图纸的绘制。

　　四.甲方的权利和义务:

　　第一条:本合同签订时，甲方应向乙方提供设计所需的原建筑的相关图纸和资料。

　　第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布置图、总平面图、效果图、预算)已完成的通知后，有义务在7天内以书面形式确认方案设计文件。甲方认为设计方案需要修改的，应当提出书面修改意见。双方应根据修订内容确定修订文件的提交日期。乙方负责在约定的日期内修改原计划并按期提交。

　　乙方的权利和义务:

　　第一条:乙方应按照甲方签署确认的设计任务书的要求进行设计，乙方应在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方沟通讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务在甲方要求的约定设计时间内(不少于2个工作日)完成设计方案。

　　第二条:经双方同意，如该工程由乙方设计施工，设计完成后，甲方应与乙方签订家装合同并支付工程首付款，同时乙方应向甲方提交一套完整的相应设计文件。在施工过程中，设计方负责处理相关图纸中的所有技术问题，并按公司要求参与现场技术交底和阶段验收工作。

　　第三条:如甲方未委托乙方施工，甲方在支付全部设计费用后，可索取相应的设计文件。乙方设计人员负责向甲方或甲方指定的施工负责人对施工现场进行详细的技术交底。但乙方不再有义务修改双方确认的方案。甲方如需修改，可与乙方协商，并支付人民币/次的变更费。

　　第四条:乙方设计方提交的方案，甲方认为与其预期值偏差较大，乙方应为甲方更换设计方，但只能更换一次，设计周期顺延。

　　不及物动词设计方案和版权的修改:

　　第一条:对总体方案进行一次以上(含一次)的修改(指甲方的修改意见在功能和风格上与甲方确认的设计任务书的要求不一致)，甲方每次应提前向乙方支付本合同设计费总额的30%，同时约定修改文件的提交日期。

　　第二条:两次以上的局部方案修改(不含两次，每次修改不限)，甲方每次向乙方支付人民币/次的追加方案修改费，同时约定修改文件的提交日期。

　　第三条:本项目的设计版权归乙方所有，甲方有责任保护，不得将本项目的设计模型、设计文件及相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如果甲方将上述图纸用于其他目的或公开出版，必须事先获得乙方的书面同意。

　　第四条:为保证甲方的利益，乙方应对甲方的身份背景和项目的各项内容保密。

　　七.违约责任:

　　第一条:因乙方原因造成本合同约定的`设计竣工日期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付设计费总额的1%作为违约金。

　　第二条:因乙方原因中途停止设计的，乙方应书面通知甲方，向甲方支付设计费总额的20%作为违约金，并将甲方支付的设计费返还给甲方。

　　第三条:因甲方原因终止委托的，甲方应将已支付的费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

　　八、争议解决方法:

　　第一条:双方协商解决不了的问题，双方同意按以下方式解决。

　　1.到乙方所在地区的行业管理仲裁机构解决。

　　2.向乙方所在地人民法院起诉。

　　第二条:因不可抗力导致合同终止的，双方不承担违约责任。

　　九.其他:

　　第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰工程施工合同》的附件，与《北京市家庭居室装饰工程施工合同》具有同等法律效力。

　　第二条:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方:乙方:装饰设计有限公司。

　　代理人签名:____________代理人签名:____________

　　电话:____________电话:____________

　　日期:____________日期:____________

装饰工程合同9

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议，实验室装修承包合同范本。

　　第1条工程概况

　　1.1、工程名称：1.2、工程地点：

　　1.3、承包方式：1.4、施工面积：

　　1.5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　1.6、合同价款(人民币大写)：

　　第2条甲方工作

　　2.1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。

　　2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。

　　3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

　　4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本《实验室装修承包合同范本》。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的`停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.2、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用及相关费用。

　　第6条付款方式

　　6.1、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。

　　备注：

　　6.2、本工程装修保修期为12个月。

　　第7条奖励和违约责任

　　7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

　　7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　7.3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担。

　　7.4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担。

　　7.5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　7.6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第8条争议或纠纷处理

　　8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　8.2、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第9条其它约定

　　本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。

　　第10条附则

　　10.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　10.2、本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 10.3、本合同履行完成后自动终止。

　　第11条附件

　　施工图纸或作法说明工程预算书

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　单位地址：

　　电话：

　　传真：

　　年月日

装饰工程合同10

　　工程地址

　　工程造价

　　发包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　河南省建设厅监制

　　家庭居室装饰装修工程施工合同

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价（大写）：

　　其中设计费（大写）：

　　3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%5、工程保修期：一年

　　6、甲方代表：

　　7、乙方代表：

　　8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准（附表一）。

　　9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表（附表二）。

　　10、工艺做法详见工艺质量说明（附表三）。

　　11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的.其它经济损失。

　　9、奖励和违约责任

　　（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

　　（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1‰的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。

　　（3）甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　（4）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　（5）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　（6）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　10、争议或纠纷处理

　　（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　（2）当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

　　11、其它约定

　　12、附则

　　（1）本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。

　　（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。

　　13、附件

　　（1）施工图纸（含家俱图纸）或作法说明

　　（2）工程预算书（附表一）

　　（3）甲方提供材料、设备清单（附表二）

　　（4）工艺及质量说明（附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准）

　　（5）设计变更单（附表四）

　　（6）工程验收单（附表五）

　　（7）工程结算单（附表六）

　　（8）工程保修单（附表七）

　　（9）其他甲方：

　　代表人：

　　家庭地址：

　　邮政编码：签章：

　　电话：年月日

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理人：

　　单位地址：签章：

　　邮政编码：

　　年月日

　　电话：4）由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

装饰工程合同11

　　建设单位：__________________，以下简称甲方

　　设计单位：__________________，以下简称乙方

　　甲方委托乙方承接___________________装饰工程设计，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　第一条本合同依据

　　1、1《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》。

　　1、2其他相关法律法规。

　　第二条工程概况

　　2、1工程项目名称：__________________________________

　　2、2工程项目地点：__________________________________

　　2、3工程项目类型：__________________________________

　　2、4工程项目面积：建筑面积__________平方米，使用面积__________平方米。

　　第三条甲乙双方提供相关资料及文件

　　3、1甲方向乙方提供的资料及文件

　　3、2乙方向甲方提供的设计文件

　　第四条设计费用及支付方法

　　4、1双方商定，本合同的设计费为__________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　4、2支付方式：

　　4、2、1本合同生效后三天内，甲方支付设计费__________万元作为设计定金。

　　4、2、2设计方案、施工图绘制完毕并经甲方签字认可后，甲方结清乙方剩余设计费(不留尾款)，计人民币__________元。

　　第五条双方责任

　　5、1甲方责任

　　5、1、1甲方按本合同3、1规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。甲方提交上述资料及文件超出规定期限，乙方按本合同3、2条规定交付设计文

　　5、1、2甲方变更委错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　5、1、3在合同能够履行期间，甲方单方提出解除合同的，即使乙方未开始设计工作，乙方也不退还甲方已付的设计费。

　　5、1、4甲方不得向第三方扩散、转让乙方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　5、2乙方责任

　　5、2、1乙方按本合同第3、2条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　5、2、2合同生效后，乙方单方提出解除合同的.，乙方应返还设计费。

　　5、2、3乙方不得将本工程项目设计图纸转作他用。第六条其他

　　6、1本合同第3、2条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。

　　6、2甲方要求乙方承担本合同内容之外的工作，另行支付费用。

　　6、3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　6、4本室内装饰设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　6、5本合同未尽事宜，双方可签补充议作为附件，补充协议与本合同

　　6、6本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　6、7双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　6、8本合同经甲、乙双方盖章签字后自____年____月____日生效。

　　甲方名称：(盖章)乙方名称：(盖章)

　　法定代表人：(签字)_____________法定代表人：(签字)_____________

　　委托代理人：(签字)_____________委托代理人：(签字)___________开户银行：____________________开户银行：____________________

　　银行帐号：____________________银行帐号：____________________

　　鉴证日期：____年____月____日

装饰工程合同12

　　合同编号：

　　需方(以下称甲方)：

　　签订日期：年月日

　　供方(以下称乙方)：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物：

　　1：不锈钢地脚线及修边线2：信报箱3：电梯门套

　　二、数量、单价及合同预算金额

　　备注：

　　1．以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工

　　图纸为准，此图纸将作为附件一附于此份合同后。

　　2．此报价包括为成品加工价，已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税，如需含税则另加5％。

　　3．以上三类产品中，地脚线、修边线及信报箱仅供材料，不包安装。电梯门套为包工包料。

　　四、加工及验收：甲方须在合同签订之日起3天内提供完整，尺寸

　　准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行，所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮（或泡沫纸）包装（运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后，交由甲方负责保管。

　　五、验收手续：供货方货到现场，甲方或其工作人员只对外观可视

　　面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收，甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后，乙方须在8小时内到达现场进行鉴定，情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。

　　六、乙方送到现场之货物，甲方授权为指

　　定签收人，若授权有变更，以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式

　　（1）自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方，定金最后一批货款冲抵结清。

　　（2）乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认，甲方在确认后签字回传给乙方，乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后，如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料，那么乙方需安装完毕，甲方验收合格后结算货款。

　　（3）甲方付款方式可为支票或网银结算，收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时，必须提供等额的相应票据，否则甲方有权拒付材料款项。

　　九、乙方责任及违约责任：按时保证质量交货，提供产品质量合格证及产品质量保证书，乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格，甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的，每逾期一日按合同暂定价款的1%向甲方支付违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的，甲方有权解除本合同，且乙方应承担由此给甲方造成的'损失。

　　十、甲方责任及违约责任：负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款，否则每日按逾付金额的1%偿付乙方违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙双方任一方由于不可抗力（如严重自然灾害、战争、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行规定的，不以违约论。对这些货物的处理方法，可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任：

　　1、甲方负责提供该单项工程所有图纸，乙方需安排设计到现场测量出图，在接到甲方要求一天内到场，在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。

　　2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出，否则，应当赔偿乙方因此承受的实际损失（当乙方收到甲方书面指令时，乙方已经开始生产的，应立刻停止生产，否则甲方不予以承担责任及损失）。

　　3、因甲方确定的加工图纸不清楚，经乙方审查（须在收到图纸后二个工作日完成）书面通知仍不能修改，致使乙方无法生产的，乙方供货期顺延，乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的，乙方须对此承担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任，由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责

　　(1)甲方：提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。

　　（2)乙方：根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。

　　十四、产品的图纸变更：在执行合同过程中，产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。

　　十五、争议解决：基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决，协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自双方签章之日起生效，乙、甲双方各执两份，每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分，与本合同具相同效力。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　代表人：（签章）

　　开户银行:

　　开户银行：

　　帐号：

装饰工程合同13

　　发包方(以下简称甲方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　地址：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　工程负责人：

　　联系电话：

　　依照《合同法》、《建筑法和消费者权益保护法》，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，签订本合同共同信守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：绵市部龙门镇中脊村、实有面积按租赁合同实测为准。

　　2、工程造价：约仟万、按09省建定领取费，按一级企业取费标准计费，结合地材调差(最终以实际结算审计为准)。

　　3、工程承包方式：议标、双方商定由乙方包工包全部材料和设备。

　　4、有效工期六个月。开工日期：由双方具体商定，以甲方书面通知入场为准计算工期。

　　5、项目内容：艺术品博物馆：中国诗歌节陈列馆，川剧脸谱服装陈列馆、书画展厅、影楼、茶庄、客栈、家俱、小商品、游乐园、餐饮娱乐服务业等。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、乙方提供的材料：报价单需注明品质、单价以现场监理签字为准，详见付附表(注明品牌、规格、质量)。

　　2、乙方采购的装饰材料、设备、均应用于本项目的装饰，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成损失由乙方负责。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行《建筑装饰工程技术规程》、《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准和质量评定验收标准。

　　2、本工程由甲方委托设计。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，用户叫甲方提出设计修改及增减工程项目时须提前共同确定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。

　　5、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，保管好施工日志。

　　6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承担原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　四、有关安全生产和防火约定：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消护措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，双方即时配合职能部门处理。

　　五、其它事项：

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方应在开工前十天，向乙方提供施工设计图纸(方案图)光盘，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项，作好水电起止记录。

　　(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，现场负责人到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，增减工程量以用户意见为准。

　　(4)甲方应指派两人为驻工地代表，负责合同履行，作好记录签字。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决相关问题。对其行为乙方应予认可。如更换人员，甲方应及时书面通知乙方。

　　2、乙方工作：

　　(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底在入场前，编制好施工方案，提交绩信标书、技术标书和商务标书。

　　(2)未经甲方同意和所在地物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　六、关于工程款价款结算及装修项目履约金的'交纳与退还的约定：

　　(1)工程款付款方式：乙方进场后，三日内甲方向乙方支付工程起动资金20%作为材料款。甲方按乙方每月已完工程量计价后，下月五号前支付80%的工程款，如到时甲方不能支付工程款，乙方有权停工并结算所有工程款后，立即退场。所造成的一切损失由甲方负责。全面竣工验收合格后三十日内甲方付清乙方所欠工程余款(留保修金5%一年后无质量问题无息退还)。

　　(2)保证金交纳与退还方式：签约时乙方按总造价的3%支付该项目履约金。该履约金在工程量完成50%时，甲方退还乙方全额履约金。注：

　　1、如工程施工发生项目或单价变更，各阶段工程款应进行相应调整。

　　2、工程保修期一年，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件五)，保修期从竣工验收前掌之日起算。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因导致中途停工，甲方应按当地无误工标准

　　补偿乙方入场后因停工、窝工所造成的损失。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付违约金。

　　3、甲、乙双方签订合同后，甲方必须在7日内书面通知乙方进场施工。如违约方7日内不能进场施工，违约方支付守约方合同总额5%的违约金。

　　4、若甲方强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　5、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　八、纠纷处理方式：

　　1、若履约中发生纠纷双方协商解决，

　　2、调解解决不成时，可以按照本合同约定向绵阳市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同。提出终止合同一方，要以书面形式提出，双方认可后，并办理终止合同手续结清费用。

　　十、其他约定

　　1、合同不得转包、分包

　　2、合同未尽事宜，双方在实施时补充完善。

　　3、本合同经双方法人代表或法人委托人签字生效，具有法律效力，同时进行合同鉴证。

　　甲方单位：

　　负责人：

　　电话：

　　鉴证单位：

　　乙方单位：

　　负责人：

　　电话：

　　年月日

装饰工程合同14

　　委托方(甲方)：
　　承接方(乙方)：
　　工程项目：
　　甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守
　　第一条工程概况和工程价款
　　1.工程地址：
　　2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米
　　3.施工内容：详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》
　　4.委托方式：_________
　　5.工程总天数：_________天
　　工程开工日期：_________年_________月_________日
　　工程竣工日期：_________年_________月_________日
　　6.工程价款(金额大写)_________元
　　第二条质量要求
　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》
　　2.工程验收标准，双方同意参照廊坊市地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定
　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同
　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责
　　第三条材料供应及付款方式
　　1.甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方
　　2.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿
　　3.合同一经签订，甲方对工程竣工验收后结算并付清工程价款，乙方开具收条，向甲方办理移交及发放装潢工程保修书甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权不交付使用
　　4.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人增减项目的价款，当场结清
　　第四条工程工期及工程验收
　　1.假如因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止假如因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的.1%作为误工费支付给乙方_________元
　　2.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工
　　3.工程质量验收，隐蔽工程需乙方通知甲方分段验收，其它待工程全部结束后，乙方通知甲方进行竣工验收双方办理工程结算和移交手续
　　第五条其他事项
　　1.甲方
　　甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用施工中如需
　　2.乙方
　　应主动出示企业营业执照或其它说明，指派(姓名)_________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地定期完成施工任务
　　按照小区物业要求，负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人万一发生，必需尽快负责修复或赔偿
　　第六条违约责任
　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿
　　第七条争议解决
　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的条件下，双方应协商解决当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼
　　第八条合同的变更和终止
　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续
　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除
　　第九条合同生效
　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效
　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力
　　3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式贰份，甲乙双方及见证部门各执壹份
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日