工程设备租赁合同
在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的工程设备租赁合同，欢迎大家分享。
工程设备租赁合同1
承租人:(以下简称甲方)出租人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方租赁的设备签订本合同
二.设备使用位置及项目G320湘潭环路一期及白云路项目
三.设备的所有权和使用权
1.所有者拥有租赁设备的所有权。
2.在租赁期内，甲方仅有权在本合同规定的.范围内使用租赁设备。
四.租赁期限和租金结算方式
1.租期为20xx年9月5日至项目竣工。
2.设备租赁费按小时计算:300元/小时，油费由业主承担。租金每月结算一次，结算后一周内结算。
动词 （verb的缩写）租赁设备的使用、维修和保养
1.设备在租赁期内由甲方使用，现有方应对设备进行日常维护和修理，使其保持良好状态，维护费用由甲方承担，如维护需要甲方协助，甲方应尽可能予以配合。
2.设备操作人员24小时值班。
不及物动词已有一方的义务
1.向甲方提供性能良好的设备和设备合格证。
2、配备有操作证的操作人员(工资由甲方承担)。
3.被派遣作业者进入甲方施工现场后，应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥，遵守甲方的施工现场规章制度。如有不服从，甲方有权责令其改正或清除退出。
4.作业者在施工现场，不服从施工人员安排违章作业的，由作业者承担责任。
5.在施工现场，因机器手操作失误造成的一切安全事故，应由已有责任方负全责。
七.甲方的义务
1.负责为船员提供食宿，免费提供床位和住宿空间，餐费由乙方承担。
2.甲方不得强迫自己的操作人员违章或超负荷操作。
3.租赁期间，甲方负责施工现场设备停放的安全。如有损失或损坏，甲方应按本合同第一条批准的价格进行赔偿，赔偿期限为自损失或损坏之日起30天内。
八.违约责任
1.甲乙双方必须严格履行本合同条款。未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或终止本合同。
2.在租赁期内，未经业主书面同意，甲方不得擅自在租赁设备中增加或扣除零件，不得将租赁设备转租或抵押；否则，由此造成的损失由甲方承担。
九.争端的解决
本合同的一切争议应由双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规解决。
X.未完成的事情
甲乙双方另行协商。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字后生效。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):_________________________________________________________________________________
工程设备租赁合同2
甲方 (承租方)：
乙方 (出租方)：
机械名称及型号：
签 定 日 期： 年 月 日
合 同 编 号：
根据《中华人民共和国民法典》，按照平等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：
一、 合同标的约定
自 年 月 日起，至 年 月 日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月(大写)： 元(￥： )每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。
二、双方的权利和义务
1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任
2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担
3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任
4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备
5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任
6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方乙方也不得把机械设备另租第三方
7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方
8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。
三、运输方式及费用承担
机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。
四、其他约定事项
1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过 天(含 天),甲方照付租金，超过 天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的.机械费用，从乙方租金中扣除
2、连续下雨 天(含 天)，计机械租赁费超出 天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除
3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算
4、
5、
六、合同生效方式
此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
年 月 日
年 月 日
工程设备租赁合同3
承租方(以下简称甲方)：
出租方(以下简称乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。
一、设备名称、数量及规格型号：
二、设备使用点： 。
三、租赁时间：租赁期限暂定 个月(含节假日)，设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。
四、租赁价格及付款方式：
1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。
2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。
3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。
五、所有权及使用权
1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。
2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。
六、双方的权利和义务：
1、甲方的权利和义务：
1.1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。
1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方)，但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。
1.3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。
1.4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。
1.5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。
1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。
1.7负责乙方进出场的场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。
1.8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。
2、乙方的权利和义务：
2.1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。
2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。
2.3负责施工升降机的'安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。
2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。
2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。
2.6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。
2.7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。
八、违约责任：
1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。
2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。
九、其它约定：
1、本合同管辖地为乙方所在地。
2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程设备租赁合同4
承租方：___________(以下简称甲方)
出租方：___________(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按在照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向已方承租设备特签定此合同。
二、设备使用地点及工程项目________________________工程
三、设备的所有权和使用权
1、已方拥有租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、租赁期限及租金结算方式
1、租期自________年_______月______号至工程完工止。
2、设备租赁费按小时计算：________元/小时，油料由已方自负。租赁费每月一结，结算后一个星期内结清。
五、租赁设备的使用、维修、保养
1、设备在租赁期间由甲方使用，已方应做好设备的`日常保养、维修，使设备保持良好的状态，维修费用由甲方承担，维修保养如需甲方协助，甲方应尽量配合。
2、设备操作机手每天24小时值班。
六、已方的义务
1、为甲方提供性能良好的设备，及设备合格证等资料。
2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。
3、进入甲方工地后，已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，如不服从，甲方有权责令其改正或清除退场。
4、已方机手在施工现场，不服从施工人员安排擅自违章操作，由已方承担责任。
5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。
七、甲方的义务
1、负责提供已方机手的食宿，提供床位和住宿场地，餐费由乙方承担。
2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。
3、租赁期间，设备在工地停放安全由甲方负责，如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿，赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。
八、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经已方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则，由此造成的损失由甲方承担。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规解决。
十、未尽事宜
甲、乙双方另行协商解决。
本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字生效。
甲方(公章)：____________________ 乙方(公章)：____________________
法定代表人(签字)：______________ 法定代表人(签字)：______________
_______________年__________月____日 _______________年__________月____日
工程设备租赁合同5
出租人：(以下简称甲方)______ 签订地点：_________
承租人：(以下简称乙方)______ 签订时间：__年__月__日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________
第二条 租赁物资的用途及使用方法：__________________
第三条 租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。
第四条 租金、租金支付方式和期限
收取租金的标准：_______________________
租金的支付方式和期限：_____________________
第五条 押金(保证金)
经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。
第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。
第七条 租赁物资的保管与维修
一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。
第八条 出租人变更
一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。
第十条 本合同解除的条件：_____________。
第十一条 违约责任
一、出租人违约责任：
1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的`违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。
4.其他违约行为：____________________。
二、承租人违约责任：
1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。
4.其他违约行为：___________________。
第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项：_________________。
第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第十五条 本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程设备租赁合同6
甲方：_________________
乙方：_________________
因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的.原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：
一、设备型号：数量：
二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。
三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。
四、甲方应该安排好机械作息时间。
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。
六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。
七、违约责任：由违约方负责。
八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程设备租赁合同7
出租方：(以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着平等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。
第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。
第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。
第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。
第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条 违约责任
1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。
第七条 赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。
3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。
第九条 其它：
第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程设备租赁合同8
出租方(甲方):
承租人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，为明确出租人和承租人的权利和义务，双方经协商一致。
第一条租赁材料的名称、规格、数量和质量:。
第二条租赁物的用途和用途:。
第三条设备租赁期限: 年 月 日至 年 月 日。如果因雨天或其他不可抗力因素而无法施工，工期将顺延。承租人因工程需要延长租赁期限的，应当在合同期满前10日内重新签订合同。
第四条租金和租金支出的计算方法:收取租金的`标准:。
第五条租金支付方式及期限:所有租金结算方式均以现金结算，租金于每月30日结算。
第六条乙方应定期提供中石油或中石化燃料油。
第七条司机由甲方提供一名，工资由甲方提供，住宿由乙方负责。
第八条本合同一式两份，双方各执一份。
第九条争议的解决:在设备租赁过程中，因本合同未尽事宜发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，提交项目所在地法院管辖。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):_________________________________________________________________________________
工程设备租赁合同9
出租方：_______________________
承租方：_______________________
签订日期： 年 月 日
依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、机械施工地点：
三、机械使用时间暂定 年，自 年 月 日起 年 月 日
四、租金及支付
1、租金及计算：租金 元/月。
2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。
五、双方责任
（一）承租方
1、按合同约定及时付给出租方租金。
2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
（二）出租方
1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2、负责办理检测手续及各种管理部门的.所需证件。
3、提供机械相关资料。
4、服从承租方指挥，接受承租方检查。
5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6、操作人员持有效证件上岗。
7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。
六、其他约定事项
1、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。
2、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
3、本合同经出租、承租双方签字，方能生效。
七、本合同一式四份，双方各持两份。
出租方：签字（盖章）：___________ 承租方：签字（盖章）：___________
工程设备租赁合同10
承租方（简称甲方）：
出租方（简称乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的.有关规定，达成如下协议：
一、 设备型号： 数量：
二、租赁期限（时间）：
工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。
三、租金及支付：
月租，每月租金 元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。
四、甲方应该安排好机械作息时间。
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。
六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。
七、违约责任：由违约方负责。
八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程设备租赁合同11
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。
一、设备名称、数量及规格型号：
二、设备使用点： 。
三、租赁时间：租赁期限暂定 个月（含节假日），设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日（当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可）。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。
四、租赁价格及付款方式：
1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。
2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。
3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要（上午6：30—11：30，下午13：00—18：00）。
五、所有权及使用权
1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。
2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。
六、双方的权利和义务：
1、甲方的权利和义务：
1。1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。
1。2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求（升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方），但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。
1。3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。
1。4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。
1。5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。
1。6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。
1。7负责乙方进出场的.场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。
1。8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。
2、乙方的权利和义务：
2。1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。
2。2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。
2。3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。
2。4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。
2。5设备在租赁期间的所有权属于乙方。
2。6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。
2。7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。
八、违约责任：
1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。
2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。
九、其它约定：
1、本合同管辖地为乙方所在地。
2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程设备租赁合同12
尊敬的审判长、审判员：
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。
据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的.关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。
综上所述：
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
工程设备租赁合同13
承租方：_________________（以下简称甲方）
出租方：_________________（以下简称乙方）
根据法律有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程地点、设备用途
1、工程地点：生态城项目部工地现场。
2、用途：根据施工现场作业要求。
第二条：租赁机械的名称、规格
1、_________________挖掘机一台。
2、进场时间：____________年____________月____________日。
第三条：机械操作人员
乙方为租赁机械配备操作手，并保证满足甲方施工进度要求，操作人员工资由乙方承担，甲方可安排操作人员的住宿，操作人员可在甲方员工食堂就餐，就餐费用按照甲方职工标准收取。
第四条：租赁期限
自____________年____________月____________日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束，具体时间由甲方按照施工进度情况确定，期满后合同终止。
第五条：甲方的权利、义务
1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容，乙方应服从甲方的安排，若乙方不服从甲方的工作安排，甲方有权单方解除本租赁协议。
2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度，若因乙方违规操作发生事故，乙方应承担事故后果及损失，甲方有权解除本租赁协议。
3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记，甲乙双方必须每天核对机械使用时间，经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的.依据。
第六条：乙方的权利、义务
1、乙方应妥善保管和使用机械设备，因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作，使其保持良好状态以保证甲方正常施工，保养发生的费用乙方自行承担。
3、乙方遵守甲方的各项规章制度，并负责办理机械及司机的一切保险，费用由乙方自行承担。
4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。
5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪，记录工作时间，每天与甲方核对。
6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间，如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。
第七条：其他事项
1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥，对于不服从甲方指挥的，甲方有权进行每次____________—____________元以上的罚款。
2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务，影响甲方正常施工，甲方可拒绝支付租赁费。
第八条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交天津铁路运输法院诉讼解决。
第九条：合同生效
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。
承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________
联系方式：_________________________联系方式：_________________________
____________年____________月____________日
工程设备租赁合同14
甲方(承租方)：___________________
乙方(出租方)：___________________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等互利、合作共赢的基础上，就甲方场地及设施租赁给乙方使用的事宜，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：租赁期限租赁期限为：自____年____月____日起至____年____月____日止。活动完毕撤场。
第二条、租赁场地与设备
1、租赁场地位置位于，合计：___________________元
2、租赁标的`物包括：____________________________________
第三条：付款方式
1、合同签订后，甲方支付乙方定金(合同金额的50%)，￥大写人民币：___________________以给乙方。项目完毕后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大写人民币：___________________)，不得超过三日，此合同从双方签定之日起生效。
2、收款人资料开户银行：___________________
户名：___________________
账号：___________________
3、甲方支付乙方款项时，请认准乙方公司收据，并将收据或发票妥善保管。甲方若在无乙方收据或发票情况下支付了款项，按未付款处理。
第四条、甲方责任：甲方按约定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金额按每天万分之五赔付滞纳金。
第五条、乙方责任：乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，确保活动期内正常使用。
第六条、未尽事宜：双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字生效。任何一方不得随意取消合同。
甲方：___________________乙方：___________________
签约代表：______________签约代表：________________
____年____月____日____年____月____日
工程设备租赁合同15
出租方:(简称甲方)
承租人:(简称乙方)
乙方因工程需要向甲方租用垂直运输设备:人货施工电梯。为明确设备租赁的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，达成如下条款，以便双方共同遵守和执行。
1.设备名称和数量，设备租赁的交接地点和使用地点。
1.设备名称:
2.租赁数量:
3.租赁设备移交地点:
租赁地点:
4.设备使用高度:
二.租赁期限和日期:
1.租赁期限自 年 月 日起至使用和终止时止。乙方延期使用可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方办理续租手续。
2.租赁日期:合同经双方签字盖章后于 年 月 日安装验收，或租赁费从安装后三天起计算，直至设备租赁结束停用。
四.租赁期间的设备维护及其他:
1.设备租赁期间的维护和保修工作由甲方承担..一般维护工作必须在4小时内完成，机构更换不得超过8小时，特殊故障必须在24小时内完成，解决不了的扣除相应的租赁费。
2.甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管设备的各种配件，乙方应提供仓库保管。如有损坏或损失，乙方应承担并负责赔偿。
2.每台租赁设备有三名操作员。(工资由乙方承担)
4.乙方负责租赁设备的运行并支付费用。因操作不当造成的安全事故由乙方负责，并承担由此产生的`费用。因违章指挥产生的费用由责任方承担。
5.甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排设备及各种附件的保管和管理。
动词 （verb的缩写）双方的责任
1.乙方负责设备的基础施工，基础施工必须满足设备的参数要求和设备的使用性能。如果所有损失都是由于基础问题造成的(未按甲方提供的资料进行施工)，乙方应承担甲方设备的损失。如甲方提供的数据有误，造成的损失由甲方承担..
2.乙方不得出售、转让、改造、转租或抵押甲方的租赁设备或有任何其他侵犯甲方所有权的行为..甲方有权检查设备是否完好，乙方应提供一切便利。
3.甲方应承担租赁设备的检验费用。
4.租赁设备应纳入乙方设备管理范围。
5.乙方应提供必要的安装场地、电源和畅通的道路，并协助甲方观察设备的垂直度和水平度。电梯附墙安装孔由项目负责，使其符合规范要求。
6.乙方有责任教育员工不要乱动设备，未经甲方允许使用设备造成的安全事故和设备损坏由责任方负责。
7.甲方负责提供必要的食宿设施。
8.甲方操作人员服从乙方的正常工作安排和管理。如果甲方操作人员不服从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员并赔偿相应损失。
9.甲方租赁设备由乙方派遣，人员24小时服从乙方安排的管理指挥。
10.施工前，甲乙双方应仔细勘察现场。甲方应根据乙方要求编制施工安装计划，并明确有针对性的安全技术措施。甲方必须严格遵守乙方的要求，并将其纳入乙方的安全体系管理和标准化管理。
不及物动词违约责任
未经双方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，违约方应按《经济合同法》的有关规定承担违约责任。
七、本合同一经签订，对双方具有同等法律约束力。本合同未尽事宜，由双方协商解决。
八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):_________________________________________________________________________________
【工程设备租赁合同】相关文章：
工程设备租赁合同03-01
工程设备租赁合同15篇02-13
工程机械设备租赁合同08-21
设备租赁合同11-13
设备租赁合同06-02
工程机械设备租赁合同13篇11-14
工程机械设备租赁合同14篇02-18
设备工程合同03-02
场地及设备租赁合同01-15