当前位置：9136范文网>实用文档>合同>装饰工程合同

装饰工程合同

时间：2023-03-21 14:58:36 合同我要投稿

装饰工程合同(汇编15篇)

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的装饰工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

装饰工程合同(汇编15篇)

装饰工程合同1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　1.6 工程质量：

　　1.7 合同价款(人民币大写)：

　　第二条甲方工作

　　2.1 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明

　　份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2 指派

　　为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3 委托

　　监理公司进行工程监理，监理公司任命

　　为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方

　　份。

　　2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2 指派

　　为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的'规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73——91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300——88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1 双方商定本合同价款采用第

　　种：

　　(1)固定价格。

　　(2)固定价格加

　　%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2 本合同生效后，甲方分

　　次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料

　　天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在

　　天内，结清尾款。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值

　　%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条奖励和违约责任

　　9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由

　　仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第十一条其它约定

　　____________。

　　第十二条附则

　　12.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　12.2 本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

　　12.3 本合同履行完成后自动终止。

　　12.4 附件

　　(1)施工图纸或作法说明

　　(2)工程项目一览表

　　(3)工程预算书

　　(4)甲方提供货物清单

　　(5)会议纪要

　　(6)设计变更

　　(7)其他

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　代表人：

　　单位地址：

　　电话：

　　传真：

　　邮码：

　　开户银行：

　　户名：

　　帐号：年月日

装饰工程合同2

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表二：乙方提供装饰材料明细表）；

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（见附表一：甲方提供装饰材料明细表，见附表二：乙方提供装饰材料明细表）；

　　（3）乙方包工、甲方提供全部材料（见附表一：甲方提供装饰材料明细表）。

　　1.3工程期限天

　　开工日期年月日

　　竣工日期年月日

　　1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）元

　　金额大写：。

　　（详见附表三：工程报价表）

　　第二条工程设计

　　见重庆市住宅装饰设计合同书（附后）

　　第三条甲方工作

　　3.1委派为甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽；

　　3.2开工前天，向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　3.3负责提供水源、电源为乙方使用；

　　3.4负责协调装饰公司与邻里之间的关系；协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　3.5如确需原建筑物或设备管线，负责到有关部门办理响应的审批手续，并承担有关费用；

　　3.6施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防工作。

　　第四条乙方工作

　　4.1委派为甲方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量的`按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

　　4.2严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定。做好施工现场管

　　理，施工现场应配备干粉灭火器。

　　4.3保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

　　4.4保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。

　　4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第五条工程变更

　　工程项目及做法如需变动，双方应协商一致，由甲方代表与乙方签定书面变更单，支付增减项目差后再施工，同时调整相关费用及工期（见附件五：工程变更单）。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　第六条材料供应

　　6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场（见附表一：甲方提供装饰材料明细表），双方共同验收并办理交接手续；由甲方供应的材料、设备发生了质量问题的损失，责任由甲方承担。

　　6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表二：乙方提供装饰材料明细表），双方共同验收；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成损失的由乙方负责。

　　第七条工期

　　7.1因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延：

　　1）工程量变化或设计变更；

　　2）不可抗力；

　　3）甲方同意工期顺延的其它情况。

　　7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签定工期变更协议。

　　7.3因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方未按期支付工程价款，合同工期相应顺延。

　　7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。

　　第八条质量标准

　　本工程施工质量按下列第项标准执行；

　　1）以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》

　　2）双方约定：

　　①施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

　　②木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒甲方。

　　第九条工程验收、工程价款结算及保修

　　9.1甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，若造成停工，工期顺延，若复验不合格，其验收返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。

　　9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收。

　　1）

　　2）

　　3）

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应添写工程验收单（见附表六：工程验收单）；

　　9.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　9.4工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在三天内结清尾款。

　　9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字并结清尾款后，填写工程保修单（见附件八：工程保修单）。

　　9.6验收不合格，乙方负责返工，甲方不得使用，否则使用房屋视为合格。

　　9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题，乙方不负责保修。

　　9.8因甲方原因工程价款未结清，乙方不负责保修。

装饰工程合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。

　　经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号：_________，以下简称《装修合同》)中的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。

　　1.施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。

　　2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。

　　3.乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。

　　4.乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。

　　5.安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。

　　6.有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。

　　7.如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。

　　9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。

　　10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，如果发现系假冒伪劣材料，乙方必须更换为合同中标定的产品，并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供应商追究相应的责任。

　　11.由于乙方提供材料质量、规格等原因，造成工程质量出现问题时，乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量，规格等原因，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的.损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　12.由乙方购买的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下，因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失，乙方应负全部责任。

　　13.对于乙方在《装修合同》中约定的材料，因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室，乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料，且必须经过甲方的签同意。

　　14.甲、乙方提供的材料进入标的居室后，乙方必须在适当的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的，乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。

　　15.乙方无权擅自更换甲方提供的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。

　　16.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。

　　17.《装修合同》附件中，所有的_________改为_________(_________厚)，每张板(均为标准尺寸_________×_________)补交_________元的材料费，金额按实际工程量结算。

　　18.乙方必须在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。

　　19.进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。

　　20.开始施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度，相关验收单必须齐全，作为甲方各项验收的参考之一。

　　21.在进行施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改，并赔偿由此而带来的损失。

　　22.如果工程质量出现问题，甲方提出后，乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的，依不同情况扣除支付工程款项。

　　23.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议，情况严重的，甲方有权提出更换工长或工人，乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。

　　24.在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。

　　25.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时，须提前与乙方联系并通知乙方，在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》，并确定变更金额及相关手续后，方能进行该项目的变更和施工。

　　26.装修垃圾，乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中，乙方不再单收。

　　27.在乙方进行电路施工时，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。

　　28.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。

　　29.地砖采用勾缝剂勾缝，勾缝剂为_________牌_________型，由乙方提供且不再单独收费。

　　30.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时，需铲除原表面腻子的，乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。

　　31.所有墙漆用_________色，色号_________，所有顶漆用_________色，色号_________。

　　32.在刷漆前，乙方应由甲方书面确认兑水比例，如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当，兑水超过_________%，甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷，有关一切费用均由乙方自行负责。

　　33.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。

　　34.对于所有隐蔽工程，需甲方验收签后，乙方施工人员才能进行后续施工。

　　35.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复。不能完全修复的，乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。

　　36.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测，由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛，voc等)给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。

　　37.物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元，若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款，甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除，剩余的返还乙方，不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。

　　38.物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时，乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。

　　39.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量，工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准，而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格，以甲方的对质量和面积的书面签验收做为支付工程款的依据。

　　40.如支付中期款时工程量发生变化，变更项目经验收合格的在中期款中结算，其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商，则可适当顺延结款日期。

　　41.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用，相应款项在支付首期款时扣除。

　　42.乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护，时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应，在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，如甲方自行解决，则甲方支出的所有费用均由乙方支付。

　　43.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图，标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置，甲方签收后方进行竣工结算。

　　44.未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲裁解决。

　　45.本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份，甲乙双方各执一份， _________一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。

　　甲方(签)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　乙方代表(签)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

装饰工程合同4

　　根据_____________年___________月___________日签订的建筑装饰工程施工合同(乙种本)，签订本补充协议，由承包方(乙方)自行承担的责任及办理的有关事项：_________________

　　1、工程施工过程中做好与城管等工程管理部门以及相邻住户居民的协调工作，确保施工正常进行，所产生的费用由乙方负责。

　　2、合同中第二条甲方工作中2.6项协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作，由(承包方)乙方自行办理，出现一切事故责任全部由(承包方)乙方承担。

　　3、工程施工过程中变更项目须经甲方确认，核量出具书面签证。变更施工内容，变更部分的工程款按投标书的综合单价结合实际工程量执行。如变更项目，投标书中没有的按审计事务所审计价格下浮15%结算。

　　4、工程严格按照图纸及合同施工，不得擅自增加项目，确需工程变更，必须经联社工程负责人批准，施工单位填制“工程增加项目审批单”，经施工单位、工程监理、使用单位负责人、联社工程负责人现场确认签字方可有效，未经批准，擅自增加项目的以及批准增加项目但现场确认签字不全或没有签字的，甲方不予决算。

　　5、在工程施工中，乙方购进材料未经甲方监理、使用单位负责人验收签字确认的，甲方不予决算。

　　6、所有装修及设备安装必须符合并达到省联社、公安及消防部门的相关规定要求。

　　7、工程竣工，凡施工项目与图纸设计不符的，均进行返工处理，不能进行返工的，除其该项不予结算外，同时每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失，并对下一投标工程评价总分倒扣一分。所用材料品牌、质量、型号、颜色其中一项与甲控要求不符的，除其材料费用不予结算外，每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失，并对下一投标工程评价总分倒扣一分。

　　8、不能按约定工期完成工程的，每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金。工期结束二十天内办结《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》，每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金，未取得《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》的.，不予结算工程款，工程完工验收不合格的不予进行决算。

　　9、工程保修期壹年。保修期以工程审计报告书定案单甲方盖章日期计算。

　　10、工程所涉及的图纸设计费用、工程造价咨询费用及图纸审定费用等费用由(承包方)乙方负责。

　　11、工程决算通过审计后，合计核减率超过20%(含)的，该工程审计费用由施工方支付，若合计核减率不超过20%(含)，装饰、安装、签证三部分中单项超过20%(含)的，该单项审计费用由施工方支付。

　　12、工程中所涉及的防弹玻璃、联动门，如需甲方提供，其款项从(承包方)乙方工程结算款中扣除。

　　13、工程验收合格结算后留工程款的10%作工程质量保证金，保证期限一年。

　　14、合同价50万元以下的工程，设计费按1万元支付，效果图费用1000元;合同价50万元以上的工程，设计费按合同价格的3%收取，金融自助区设计费3000元，工程设计结束后，设计费用由甲方直接扣除支付给设计公司。工程造价咨询费3000元由甲方直接扣除支付给造价咨询公司。

　　本补充协议与原合同不同的，以本补充协议为准。

　　甲方签字(盖章)：_________________乙方(承包方)签字(盖章)：_________________

　　________年____月____日

装饰工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上甲方将工程委托乙方设计，并达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程项目性质：工程建筑面积：

　　第二条：设计项目任务范围

　　乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样，以利本工程之进行。设计期间包含三个阶段，即平面方案设计、扩初设计、深化施工图设计。

　　第三条：设计周期

　　1、合同签订生效后供平面设计方案及风格示意图，交由甲方审定确认。

　　2、甲方确认平面方案后，乙方必须按照甲方要求进行扩初设计，即提供主要空间效果图，设计时间为工作日(不包括休息日)，交图时间为

　　3、甲方确认效果图方案后，乙方完成深化施工图设计，设计时间为工作日(不包括休息日)在设计完成后，甲方有不满意的地方可要求设计师做局部调整。

　　第三条：设计费用

　　屋顶花园设计费按元/m收取

　　面积为m，按图纸实际建筑面积。

　　设计费为：人民币(大写)元效果图按元/张，需制作张，费用为：元

　　第四条：付款方式

　　1、量房之前，甲方须交纳定金(定金按1000元/100m2收取，不足100m2的按100m2收取。包含在设计费用内)。乙方去甲方待装修项目实地量房。

　　2、设计合同签订后，即付清设计费。附：长沙市区以外的客户需交纳远征费。

　　3、因甲方原因未能按合同约定付款，乙方有权利停止目前的设计内容。

　　第五条：甲方工作

　　1、甲方向乙方提供原建筑平面图及施工结构图(要求尺寸准确)，甲方确认方案的时间不计入乙方的设计时间。以不影响设计。

　　2、甲方提供便利条件给乙方了解测量施工现场。甲方配合乙方所需其他有关资料。甲方提出具体的设计要求。

　　第六条：乙方工作

　　乙方负责了解施工现场及周边环境。乙方根据甲方要求提供全套设计方案资料施工中出现设计问题，如需更改方案。设计师必须在三天内将更改后的'图纸交与甲方确认。工程木工骨架完成时，设计师必须到现场进行设计中期验收。

　　第七条：设计变更

　　因现场或外界原因，甲方要求改变设计方案，必须经乙方同意并签字认可。否则乙方不负责装饰效果及安全责任。

　　第八条：材料质量与采购

　　甲方应严格按照乙方设计所指定的材料进行施工，甲方要求改变的施工材料，必须乙方同意并他签字认可，否则乙方不负责装饰效果及安全责任。

　　第九条：

　　双方责任甲方施工进场时乙方负责向施工方做设计交底。乙方负责甲方工程后期整体配饰工作的指导。

　　1、甲方不得要求乙方设计师违反国家有关标准进行设计。乙方设计师应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求，进行设计，按合同规定的时间要求提交设计图纸，并对其负责。由于设计师的自身原因，延误了按本合同规定的交付图纸时间，延误一天按1‰罚款。(由于甲方平面设计方案调整而耽误的时间不予计入)

　　2、签订本设计合同后，设计费不予退还。

　　第十条：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字生效

　　第十一条：

　　以上未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

装饰工程合同6

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，使双方互相创造条件，搞好协作工作，按时、保质、保量地完成装修任务，经双方充分协商，特签订以下合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称、地点：

　　二、工程内容：

　　三、合同价款：

　　四、工程期限：

　　五、甲方要求：

　　1、乙方不得将工程转包给其他公司。

　　2、乙方提供的材料要符合国家环保标准。

　　六、施工内容

　　1、乙方在组织施工中坚持“顾客至上，质量第一”的方针，根据甲方的要求对施工质量严格把关。

　　2、在组织施工中，严格按图纸施工，在设计方案总体效果不变的前提下，经双方协商，只可以对设计进行微调。(以预算单价为依据，设计变更时，增减部分经双方认可，最后按实际工程量列为决算)

　　3、在施工过程中，乙方应为甲方设想，尽量不为甲方增加麻烦。

　　4、甲乙双方在签订合同后，工程预算单价与决算中的单价甲乙双方不得擅自更改。

　　5、在施工过程中，如有增减项目，按预算单价、实际工程量列入决算。

　　七、工程验收

　　1、整体工程完工后，甲乙双方应在三天内移交接管完毕，乙方应提供所有竣工手续，否则甲方有权拒绝验收，逾期验收造成的损失由乙方负责。乙方应及时通知甲方验收时间，待甲方会同设计、设备供应单位及工程质量监督部门等进行验收，取得竣工合格资料、数据和凭证后，视为竣工验收完毕。

　　2、依据所附图纸和预算。

　　八、付款方式：

　　1、合同签订后，甲方先付给乙方工程款的20%用于材料进场，即人民币(大写)整。在工程过大半(即泥工、木工结束，油漆开工)，甲方再付工程款的30%，即人民币(大写)-----整。工程竣工验收后，甲方付给乙方工程款的40%，即人民币(大写)---整。剩余10%的价款作为质保金，在保修期内，工程无质量问题，乙方无违约行为，甲方再行支付给乙方。

　　2、甲方无正当理由不得拖欠相应款项，如逾期不付，甲方承担相应的责任。

　　九、工程质量

　　1、乙方确保工程质量。工程质量保修期为两年，自本工程竣工验收合格后，双方在工程保修单上签字之日开始起算。遇有工程需要维修，甲方电话通知，乙方在接到电话后五个小时内赶至现场进行维修，没有及时进行维修的，甲方可另行找他方进行维修，维修费用由乙方负担。

　　十、违约责任

　　1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在七日之内进行修理或者返工，修理费或者返工费由乙方承担，工期不顺延。

　　2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方叁仟元。

　　3、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故(包括罚款等)，由乙方负责并承担责任。

　　4、乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备款的双倍赔偿甲方。

　　5、由于甲方原因造成的延期开工或者中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期;由于乙方原因造成的延期开工或者中途停工，乙方应当赔偿甲方的损失。

　　6、甲方未按合同约定按期支付款项，每逾期一天，甲方应按同期贷款利息的.双倍进行赔偿，工期相应顺延。

　　7、工程为办理验收、结算手续，甲方提前使用或者擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责，。

　　8、乙方有任何违约行为，甲方以书面的形式通知乙方在三日内加以改正，乙方不改正的，甲方单方解除合同，由此造成的损失由乙方负担。

　　十一、纠纷处理及合同变更和解除

　　1、本合同在履行中或者在保修期内发生争议，由当事人双方协商解决;也可以向消费者权益保护委员会或者装饰装修行业协会申请调解，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

　　2、合同生效后，双方必须严格共同遵守。任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款15%支付违约金，办理终止合同手续。

　　3、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理，清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款15%赔偿，解除本合同。

　　4、如在施工过程中有国家政策性条款的变更，即本合同相应的发生变更。

　　十二、其他事项

　　1、乙方在施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。乙方在施工中发生的安全事故(包括施工员及其他任何第三方发生的)，一切责任均由乙方负责承担。保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设备必须在七日内撤离施工现场。乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。

　　2、本合同附件含：预算一份、效果图一份和施工图一套，为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，在双方签字并加盖公章后生效。

　　甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：

装饰工程合同7

　　委托方（甲方）：

　　姓名：

　　身份证号码：

　　住所地址：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　被委托方（乙方）：

　　企业名称：

　　法人代表：

　　企业所在地址：

　　证书编号：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程地址：

　　2．居室规格________室________厅

　　3．施工面积________室________平方米________厅________平方米厨房________平方米卫生间________平方米。

　　4．施工内容（附施工单或施工图）

　　5．委托方式

　　6．开工日期________年________月________日

　　7．竣工日期________年________月________日

　　8．施工总价________元（附工程预算书）

　　其中：材料款________元

　　人工费________元

　　其他费用________元

　　第二条质量要求

　　1．使用材料品种、规格、名称（附清单）

　　2．工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。

　　3．施工质量检查监督部门

　　4．施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。

　　5．质量保修期自工程验收后起为________年，保修费用由现任方负担。

　　第三条价款支付

　　1．包工包料者合同签约后预付________%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的________%。

　　2．包清工者付款方式为_______________________________。

　　3．在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。

　　第四条违约责任

　　1．乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。

　　2．因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费________元。

　　3．因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费________元。

　　4．在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的'质量问题，责任自负。

　　5．合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的________%支付违约金；因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。

　　6．由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。

　　第五条争议处理

　　1．合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决：

　　（1）向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。

　　（2）通过仲裁解决。

　　（3）通过诉讼解决。

　　第六条合同变更

　　1．双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。

　　2．合同自签订之日起生效；保修期内有关保修条款生效，其余条款终止；保修期满后全部条款终止。

　　第七条补充条款

　　第八条合同文本

　　本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程编号：

　　合同编号：

　　委托单位（甲方）：

　　设计单位（乙方）：

装饰工程合同8

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合建筑装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的`建筑装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程慨况

　　1.工程地址 ;

　　2.工程承包方式：

　　3.工程期限:开工日期年月日，竣工日期年月日。

　　4.工程保修：隐蔽工程为3年，装饰工程为1年。保修期内出现的问题(属于乙方范围)所造成的直接损失和间接损失均由乙方负责。如甲方人为因素造成损坏，乙方不付责任。

　　5.合同价款：本合同工程造价为(大写)：元;

6.本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣结算时一次结算。

　　7.质量要求：

　　a.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

　　b.本工程如甲方需要更改主要材料，则按预算表上单价为基准，多退少补，按实计价。

　　c.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　d.凡由甲方自行采购的材料，设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

装饰工程合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条：根据中华人民共和国经济合同有关政策规定，经双方协商一致，签订以下项目。

　　第二条：工程范围：乙方依照设计详图、施工说明书(详附件)。经甲方同意签证后，依所列项目进行施工。

　　第三条：工程期限：

　　(1)乙方应自本合同签字之日起备料完毕，甲方亦在此段时限内完善必要的施工场地，乙方应在开进工地天完工。

　　(2)若因甲方追加工程或工程中途有所变变更时，完工日期即应由双方另行协商规定工期顺延。

　　(3)尚因不可抗力的.原因或因其它不能追究乙方之事故，致使工程进度受到影响，应经双方会同至现场查验属实后，酌情延长完工日期。

　　第四条：付款办法：

　　(1)签订合同后，乙方材料进场，甲方应付工程总价款的50%作为材料入场费，计人民币：元。

　　(2)工程完成80%左右，甲方应付工程总价款的30%，计人民币：元。

　　(3)尾款20%，计人民币：应于完工验收三日内付清。

　　(4)若甲方未依约定日期付款，乙方可停工，迫甲方付款后，再行复工，责任由甲方负责。

　　第五条：工地安全：施工期间，乙方应切实做到安全生产，文明施工，甲方应提供必要的安全施工条件。

　　第六条：保固期限：本工程自正式验收之日起保固六个月，在保固期内因乙方原因，乙方应负责修复，因不可抗力或其它原因则不在此列。

　　第七条：本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，以资信用。

　　第八条：结算方法：工程完工经甲乙双方验收合格后，按实结算(以预算单价)，预算单价以保同订立时实物计算。

　　第九条：如有发生纠纷，双方协商或到当地法院解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

装饰工程合同10

　　发包人(甲方)：________________________

　　住所：______________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　委托代理人：________________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　承包人(乙方)：________________________

　　住所：______________________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　法定代表人：________________________

　　电话：____________

　　本工程设计人：________________________

　　电话：____________

　　施工队负责人：________________________

　　电话：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__________________________________。

　　2、工程地点：__________________________________。

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

　　(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)

　　第二条施工图纸

　　双方施工图采取下列第____________种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

　　第三条甲方工作

　　1、开工前_______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　第四条乙方工作

　　1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

　　3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

　　7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第五条关于工期

　　1、工程期限___________天,开工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

　　3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任：

　　(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;

　　(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

　　(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;

　　(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的

　　工期拖延或试验时间浪费;

　　(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条关于材料供应和保管

　　1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

　　2、对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的`,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

　　3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

　　第七条关于质量和验收

　　1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20xx)为质量评定验收标准。

　　2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

　　3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

　　4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后_______天内组织验收,并办理验收移交手续。

　　5、验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

　　6、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修_______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　7、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：_________________________。

　　8、工程未验收的,甲方不得先行使用。

　　第八条关于工程价款及结算

　　1、双方约定按以下第____________种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款：

　　支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

　　第一次______________________支付____________元;

　　第二次______________________支付____________元;

　　第三次______________________支付____________元;

　　第四次____________工程验收后_______天支付工程总造价的5%,约____________元。

　　(2)其他支付方式：______________________。

　　2、双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：

　　(1)固定价格,本工程总价款为____________元;

　　(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

　　a、乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

　　b、瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积;

　　c、实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

　　d、木工衣柜类面积为：实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);

　　e、其他按项项目按项计算;

　　f、其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积;

　　g、估价项目测量后再具体报价;

　　h、经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

　　3、特别费用的约定：

　　(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

　　(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

　　(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

　　5、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后____________天内未有异议,即视为同意

　　按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

　　第十条责任与罚则

　　1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。

　　3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

　　5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

　　6、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决：协商无效的,可提交人民法院诉讼。

　　第十二条附则

　　1、本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　甲方(签字)：_______________________乙方公司(盖章)：____________

　　现场代表(签字)：___________________现场代表(签字)：____________

　　证件名称：______________________证件名称：______________________

　　颁发机构：______________________颁发机构：______________________

　　证件号码：______________________证件号码：______________________

　　__________年____月____日___________年____月___

装饰工程合同11

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的'一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。

装饰工程合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，为明确双方责任，确保工程质量和工期，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

　　为创效益、出品牌，保质保量，顺利竣工；乙方承接本工程项目后不得转包、分包给第三方施工，工班长在施工过程中不得委托他人顶替，而且在本班组有一人施工的情况下均必须在场监管直至本班组施工任务结束；在施工过程中电话必须保持畅通，有事须请假的，须提前向甲方申请，经同意后才可离开施工现场，如无故离场的公司有权终止合同，而且所造成的一切经济损失由乙方负责；为明确双方的权利和义务，制定本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工不包料；施工工期：年月日至年月日

　　四、本次乙方承包工程范围及内容：。

　　第二条：劳务价款支付

　　一、承包价格：

　　1.玻璃幕墙工程的施工安装价格为元每平方米。

　　2.石材幕墙（包括平面及圆柱）的施工安装价格为元每平方米。

　　3.广告位框架焊接施工安装价格为元每平方米。

　　4.一楼吊顶的施工安装价格为元每平方米，包括焊架及上下蒙版。

　　5.广告位走道焊接价格为元每米，含扶手。

　　6.雨棚（含支架的制作）的施工安装价格为元每平方米。

　　按实际完成面积计算每平方米价格。如施工过程中发生的修改和变更，零星委托，经甲方签字认可后，在结算时另行协商。（单项项目多的附：报价清单）：

　　二、甲方负责将建筑材料运输到施工场地。材料下车、二次搬运、施工机具、工具易耗件（电焊条、切割片除外）、地拖线、工人差旅住宿等由乙方负责（费用已包含在承包价格中）。

　　三、付款方式：按施工进度付款，按实际完成合格工程量的80%即付款工程款50%，工程完工待建设方验收合格后决算完毕即付95%总工程款额，留5%作保修金一年后付清；在施工过程中按乙方实际的进度。

　　四、保质金为工程保修期间的押金，工程如需保修，甲方以电话通知，乙方在保修期间不得以任何借口推卸，如乙方不进行保修，甲方有权扣除保修金。

　　第三条：施工管理

　　（一）技术交底

　　1.乙方必须按照甲方的技术交底及施工图纸进行施工，擅自修改图纸做法或未按照甲方的技术交底要求进行施工造成的返工带来的经济和工期损失由乙方负责。

　　2.施工前先做样板，样板质量达标并经甲方认可后方可进行项目大面积施工。

　　3.严格按照甲方确定的施工方案进行施工，从一道工序进入另一道工序施工前必须进行交接验收，工序质量经验收合格，并做好记录后，方可进行下一工序施工。

　　（二）现场安全

　　1.工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，或由乙方提交工人名单，甲方代乙方办理保险，保险金由乙方承担。

　　2.乙方及其下属作业人员必须自觉接受甲方安全技术交底、安全培训，提高安全、防火、防盗意识及劳动技能，乙方必须加强内部对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证、上岗证、出入证等相关手续。

　　3.乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违章操作造成的安全事故，乙方负责由安全事故带来的一切后果，与甲方无关。

　　4.协助甲方做好工人进场前的培训，特殊工种要持证上岗，明火作业要配有专人监督施工。

　　5.对新调入的工人要进行现场安全教育，同时做好安全交底及安全知识的学习，落实执行公司各项安全教育的培训及规章制度。

　　6.乙方班前要检查安全，班后要检查质量，经常检查对施工设备及作业环境，发现不安全因素要采取相应的安全措施，并及时向甲方汇报。

　　（三）现场管理

　　1.乙方必须服从甲方的统一指挥安排，诚恳接受现场管理人员（包括甲方、监理、总包的管理人员）的监督管理，自觉维护甲方形象。

　　2.施工中如发生纠纷，及时协调解决，不能有过激的行为。

　　3.乙方配合对工人劳动技能的培训，节约用料，杜绝浪费材料现象发生。施工现场的材料堆放，必须按照施工平面图规划整齐码放，材料随用随清，做到工完料尽，场地清洁，保持施工现场整洁、有序。

　　4.进入施工现场的所有工作人员，必须戴好安全帽，不准穿硬底鞋、拖鞋或带钉易滑的鞋作业。

　　5.采取有效的措施保护工程成品，因保护措施不力造成工程成品损坏乙方承担由此带来的经济损失。

　　6.乙方应加强对施工人员的日常管理，严禁打架斗殴、偷盗等不良现象和其它违法行为的发生。

　　7.乙方在施工过程中不得随意拆改安全防护设施，如必须移除安全防护设施才能进行施工的，须向甲方安全员申报批准后，方可拆改，并且作业完毕及时恢复，不留隐患。

　　8.施工现场一切机具设备，要经常检查、维修、保养，保持机器完好正常运转，要“一机一闸、一箱一漏”，接地接零，不准故障运转和超负荷作业。

　　（四）施工材料

　　1.甲乙双方按照实际做法结合定额消耗核算材料用量，甲方根据双方确认的材料消耗量发放材料，乙方对领用的材料要妥善存放，施工时严格控制材料的使用量，乙方施工材料用量超过双方确定的材料消耗量部分由乙方承担其费用。

　　2.需特殊加工的'材料，乙方与甲方的技术人员根据施工图纸及现场实际进行排版放线，确定加工尺寸，报项目经理审批后方可采购。

　　3.乙方有任务配合甲方验收材料，如对材料质量有怀疑，或确信材料质量有问题，应及时上报给甲方有关人员，由甲方组织落实清退质量不合格的材料。乙方有权拒绝使用不合格的材料施工，如果乙方使用不合格材料施工，造成工程返工施工劳务费用由乙方独自承担。

　　（五）施工进度

　　1.按照甲方施工进度计划组织劳动力进场施工，按时完成下达的各阶段施工任务。

　　2.乙方应配合甲方完成业主下达的临时性的工作，不能以任何理由推诿。

　　3.乙方如不能按照甲方要求进度计划完成施工任务，乙方无条件增加劳动力，或者加班，否则甲方有权选择别的队伍进场组织施工，劳务费用从乙方劳务费中扣除。

　　第四条：工程验收

　　（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　（二）乙方应密切配合甲方、业主组织的工程中间验收工作。

　　（三）工程质量验收以业主组织的或使用者的验收依据，工程保修期以通过业主组织的验收日起计，期限两年。

　　（四）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　第五条：双方责任及工作

　　（一）甲方工作

　　1.甲方根据业主的要求制订施工进度计划，向乙方下达施工任务书，为乙方施工提供材料。

　　2.甲方落实施工用临时设施安装到位，按计划将具备施工条件的工作面移交给乙方。

　　3.甲方根据施工进度及时组织项目过程验收工作，确认乙方所完成的项目工程量。

　　4.甲方按双方约定付款方式发放劳务工资。

　　5.甲方在施工前应向乙方作施工技术、安全技术、现场管理交底。

　　6.甲方组织乙方按步骤安排施工，现场指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　7.甲方为乙方工人购买工程意外伤害保险，不在名单中的人员不包括在内。

　　（二）乙方工作

　　1.乙方负责按照施工图纸、施工技术规范、操作规程和双方确认的质量标准组织施工。

　　2.乙方必须执行遵守甲方与业主、总包所签订的有关施工现场的各项协议及管理措施。

　　3.乙方负责提供施工所用材料清单，清单须标明数量、型号、规格颜色等技术要求及质量等级要求，须确保清单所列材料符合施工要求，数量准确。

　　4.乙方积极主动接受甲方的各项交底，特别是安全交底，并负责岗前对作业人员进行交底工作，落实检查安全措施是否到位，监督作业人员施工质量和安全，纠正违章作业，承担因作业人员违章作业带来的各种损失。

　　5.乙方有权拒绝安全防护不到位、存在安全隐患作业面施工。

　　6.乙方必须按照规定给作业人员办理劳动保险，配用的劳保用品，并向甲方提供相关的证明资料。

　　7.乙方必须保证从甲方领取的工资确保发给每一位工人，否则甲方将通过法律程序将乙方移交司法机关处理。

　　8.乙方的施工人员包括：

　　第六条：违约责任：

　　（一）甲方违约责任

　　1、甲方不履行或不按约定履行合同义务的乙方有权终止本合同。

　　（二）乙方违约责任

　　1、乙方因劳动力不足或自身其它原因造成施工进度缓慢，无法满足甲方的进度计划；乙方劳务作业质量达不到本合同约定的质量标准，经整改仍达不到标准的；乙方现场安全管理达不到合同要求，经整顿仍不能达到要求的，甲方将终止合同，待工程竣工后，质量合格的予以结算，质量不合格的不予结算，并保留从劳务费中扣除因之而损失的材料费。

　　2、乙方如果没有按照规范施工，造成返工及材料浪费，损失均由乙方承担，结算时在乙方劳务费中扣除。

　　3、乙方如没有向工人发放已领取的劳务工资，公司将直接向工人支付劳务工资，这部分劳务工资从乙方劳务费中加倍扣回。

　　第七条：其它约定：

　　（一）事故的处理

　　1、发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规和规章规定对事故进行报告和处理。

　　2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　（二）合同的保密

　　双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。

　　第八条：未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

　　八、第九条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自动失效。

　　甲方单位：

　　乙方负责人：

　　代表人：

　　身份证号码：

　　住址：

　　日期：

　　年月日日期：

　　年月日

装饰工程合同13

　　发包方(甲方):
　　承包方(乙方)：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》相关规定，经双方进行友好协商，签订本合同
　　一、工程概况
　　(1)工程名称:食堂、厨房、车库装饰装修工程
　　(2)工程地点:榆树市人力资源和社会保障局东侧二楼
　　二、工程承包范围
　　(1)拆门、堵门口、移门口，门口上做铁横梁，包厨房门口
　　(2)厨房的动力电源线和普通电源线安装，以及整个二楼的开关，插座更换
　　(3)拆除厨房原有地砖、墙砖、吊顶
　　(4)厨房地面做防水，粘贴厨房的地砖和墙砖，铝扣轻钢龙骨吊顶
　　(5)所有墙体刮大白，喷乳胶漆二遍
　　(6)一楼楼梯下砌墙
　　(7)修补踢脚线
　　(8)建筑垃圾的清理
　　(各种工程量详见预算书)
　　三、承包方式
　　甲方工程由乙方总承包，总造价共计人民币:159114元(大写:壹拾伍万玖千壹百壹拾肆元整)含税，且须按甲方要求方式提供发票
　　四、工期
　　实际开工日为乙方提供进场报告经甲方批准之日为准
　　五、工程质量标准
　　(1)工程质量验收标准：合格
　　(2)工程符合甲方的要求
　　(3)施工中如甲方发现存在问题，通知乙方改进，乙方须在_2_天内采取有效措施纠正否则甲方有权采取措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担
　　六、双方权利义务
　　一方违约，应向守约一方支付违约金为合同价款的.5%，如违约金不足以赔付因此造成守约方实际损失的，违约方除支付违约金外，还应补足实际损失部分
　　(一)、甲方权利义务
　　1、提供符合进场施工的条件协助办理各项施工手续
　　(二)、乙方权利义务
　　a)乙方与甲方签定合约后不得将该工程转包给其他施工单位施作
　　b)按工期、按质量如期完成工程
　　工程质量保证：
　　1、所有材料规格须依据工程估价单所指定的品牌及规范或甲方指定品牌
　　文明施工：
　　1、施工材料整齐堆放
　　2、保证不偷工减料，并保持现场卫生
　　3、遵守当地政府施工规定，保证尽量不引起周边居民的投诉，如因投诉引起相关责任的，一概由已方负责
　　安全施工：
　　乙方应对员工进行安全教育，严格按安全施工法则施工，如乙方员工出现任何安全事故，乙方自愿承担因此发生之事故费用
　　七、工程验收
　　(1)如质量不符合甲方规范要求，由乙方在商定的期限内补建或返修补充后再验收，直至符合要求为止
　　(2)最后验收为合格竣工期
　　八、争议解决方式
　　如发生争议应双方先行协商，如协商不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

装饰工程合同14

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程名称：_________________

　　序号项目金额备注

　　1.工程合同总价1973800.00元合同价

　　2.变更增加项目4680.00元详见附件

　　3.变更减少项目0元

　　4.工程结算总额1978480.00元5甲方已付金额1677730.00元6甲方结算应付金额300750.00元含保修金经结算甲方欠乙方结算款人民币大写：_________________叁拾万零柒佰伍拾元整注：_________________合同保修金为59214.00元(伍万玖仟贰佰壹拾肆元整)

　　甲方代表(签字盖章)：_________________乙方代表(签字盖章)：_________________

　　________年____月____日________年____月____日