当前位置:9136范文网>实用文档>合同>建筑围墙施工合同

建筑围墙施工合同

时间:2023-06-14 14:30:51 合同 我要投稿
  • 相关推荐

建筑围墙施工合同

  随着时间的推移,合同的法律效力与日俱增,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编整理的建筑围墙施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑围墙施工合同

建筑围墙施工合同1

  发包方:_________________(以下简称甲方)

  承包方:_________________(以下简称乙方)

  根据《 _________________合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商,甲方将围墙委托给乙方施工,结合本工程具体情况。订立本合同,以兹共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________围墙;

  2、工程地点:_________________

  二、承包内容及材料

  1、工程内容:建围墙约60米长(水泥混体基础厚0.3米宽0.4米,高2.4米,每4米一立柱,最高用沙灰0.1米插玻璃)。2、材料选用:_________________水泥、碎石、灰沙、砖;

  3、承包形式:_________________包工不包料(基础部分点工:_________________每天80元不包吃;拆围墙人工另议)。

  三、工期经双方协商,本工程开竣工日期如下:

  1、开工日期:_________________年_________________月_________________日;

  2、竣工日期:_________________年_________________月_________________日;

  四、质量和安全要求乙方施工过程中必须服从工程技术人员的`统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格和质量要求,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题,甲方概不负责,并有权向乙方责成纠正。

  五、合同价款及付款方式

  1、本合同所承包的围墙,人工单价为每天80元(不包吃住),暂定总长为60米。具体以实际发生量为准。

  2、付款方式:甲、乙双方协定,甲方负责提供所有水泥灰沙砖等材料,工程人工款等乙方完工后,甲方验收10天后,一次性付清(甲方负责开税票及纳税)。

  六、其它未尽事宜

  甲、乙双方另行协商解决。

  七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  八、本合同自签字之日起生效,工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。若本合同与国家相关法律相抵触或上级部门认定不合法不合理,则此合同自动失效,若是甲方造成的则由甲方负责,若是乙方造成的则由乙方负责。

  甲方(签字):_________________

  证明人:_________________

  乙方(签字):_________________

  _________________年_________________月_________________日

建筑围墙施工合同2

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商,达成一致意见,签订本合同,以兹共同遵守。

  第1条工程名称、工程地点

  1.1工程名称:武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。

  1.2工程地点:武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。

  第2条承包范围、承包方式

  2.1承包范围:工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长 米、西围墙长 米,南围墙长 米、东围墙长 米。

  2.2施工内容包括:基础垫层( cm宽 cm厚3:7灰土垫层);基础( cm高砖基础 层, cm高砖基础 层);西、北方向两个围墙墙体砌筑 m高砖围墙,顶部做高 mm、外伸 mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑 m高砖;四面墙体每隔 米砌筑一个墙垛,墙垛要求砌筑 cm宽;墙体不做粉刷。

  2.3承包方式:包工包料。

  第3条合同价款

  3.1本合同总价为

  3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用,包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程

  第4条工期

  4.1工期:日历天,开始工作日期为年月日。

  4.2因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响施工进度,工期不予顺延。

  4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响,导致连续停工8小时以上,经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延,但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。

  第5条工程变更

  根据工程需要,甲方下发的设计变更通知单,乙方不得拒收,并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量,工程费用另外计算。

  第6条竣工结算

  工程完工经验收合格后,按实际验收合格的工程进度进行结算。

  第7条付款方式

  7.1乙方向甲方提供账号,甲方以银行划款的方式进行结算。

  7.2材料进场甲方支付第一笔款

7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款

  7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款

  7.5甲方预留元作为质保金,工程完工一年后支付

  第8条甲方工作

  8.1开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份,并向乙方进行现场交底,办理施工所涉及的各种配合、协调工作。

  8.2指派为甲方驻工地代表,联系电话:同履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其他事宜。

  第9条乙方工作

  9.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,制定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  9.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  9.3乙方自备管线设施,承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。

  9.4承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失,并负全部法律责任。

  第10条工程质量

  10.1工程质量:合格(符合国家现行有关规范及质量要求)。

  10.2符合设计要求。

  10.3按照有关法律、法规规定,乙方对所承包的工程质量负无限责任。

  10.4乙方每完成一项工程,必须经甲方验收合格,方准进入下道工序。

  10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查,因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误,乙方承担全部责任及费用。

  10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法,对公司组织的三级大检查中发现的质量问题,乙方必须认真进行整改、回复。

  10.7乙方承包的'工程,在竣工验收后由于质量问题引起的索赔,甲方直接从质保金中扣除赔偿金,不足部分,由乙方另行支付。

  10.8由于乙方施工质量存在瑕疵,造成工程质量重大缺陷或验收不合格,乙方承担全部责任及费用。

  第11条工程验收

  11.1由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  11.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。

  第12条安全文明

  12.1乙方施工前必须进行安全技术交底,保证安全用电,安全防护、负责对进场施工机械及工具进行检测,确保机械工具安全。

  12.2乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。

  12.3因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失,均由乙方承担责任及费用。

  12.4乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故,由乙方负全部责任及费用。

  12.5乙方保证施工现场文明施工,建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。 12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,应向甲方提交安全防护措施方案,经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙方承担。

  第13条材料供应

  13.1材料由乙方采购,如不符合质量要求,应禁止使用。若已使用,除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。

  13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料,如发现乙方使用的材料、设备不符合合同约定质量标准,乙方不得使用,已经使用的必须拆除重做,并将不合格材料清除出现场,由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。

  第14条违约责任

  14.1乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

  14.2因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

  第15条其他约定

  本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。

  第16条附则

  16.1本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  16.2与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

  16.3本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出,如以面呈方式递交,则送交当时视为送达;如以传真方式送交,则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达。

  16.4本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  授权代表:授权代表:

  年月日:

建筑围墙施工合同3

  发包方:

  承包方:

  依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:

  第一条 工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程范围和内容:

  第二条 工程期限

  1.本工程合同总工期为 天(日历天,从开工之日算起)。

  2.本工程开工日期20xx年 月 日,竣工日期 20xx年 月 日。(以开工报告为准)

  第三条 工程合同总价

  1.本工程造价为人民币351元/米。

  2.承包方式:包工包料。

  第四条 工程价款的支付与结算

  1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。

  2.支付:

  第五条 工程质量:施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。

  第六条 安全责任

  承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。

  十一、现场管理

  承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。

  十二、违约责任

  由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金 元。

  十三、本协议一式两份。各执一份。

  发包方:

  承包方:

  签订日期:

建筑围墙施工合同4

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜,为明确双方的权利、义务,经协商一致,签订本合同:

  一、工程范围及内容:

  1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程,围墙长度约 米左右。

  2、该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进行(见本合同附件)。

  3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

  4、乙方在围墙施工的同时,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

  二、工程质量:

  1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

  2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

  3、乙方所承建围墙在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  三、工期: 年 月 日至 年 月 日。

  四、工程价款及支付:

  1、甲乙双方协商确定,围墙承建单价为每米元(全部费用包干)。

  2、本工程无预付款,工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。具体如下:

  A、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的80%进度款;

  B、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的95%给乙方,乙方需提供工程发票;

  C、留工程决算总价的.5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付(保修期为两年,自工程验收合格次日起算)。

  五、成品及半成品保护:

  1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责

  2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

  3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

  六、施工管理及协调:

  1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核

  2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

  3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

  4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

  5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

  七、工程质量保修与售后服务:

  在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知24个小时内上门维修,并在五天内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。在保修期内围墙垮塌导致人身伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  八、违约责任:

  1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

  2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金1000元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

  3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

  4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

  九、本合同一式四份,双方各执贰份。其中村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

  十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

  十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

  甲方:(签章)甲方代表:联系电话:

  乙方:(签章)乙方代表:联系电话:

【建筑围墙施工合同】相关文章:

围墙施工合同08-18

施工围墙合同03-26

2023围墙施工合同02-23

围墙施工标准合同04-19

围墙施工合同精选15篇04-22

围墙施工合同15篇03-26

围墙施工合同 15篇04-14

围墙施工合同(精选15篇)04-15

围墙施工合同(15篇)04-05