当前位置:9136范文网>实用文档>合同>地暖施工合同

地暖施工合同

时间:2023-09-27 07:34:30 合同 我要投稿

地暖施工合同2篇[集合]

  在不断进步的社会中,合同的类型越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的地暖施工合同,欢迎大家分享。

地暖施工合同2篇[集合]

地暖施工合同1

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  经甲乙双方友好协商,甲方将 开发项目 #楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规,特制订以下协议,双方共同遵照执行。

  一、工程名称: 地暖工程

  二、工程地点:

  三、工程范围及内容:室内低温地板采暖系统(包括保温层、加热盘管、分集水器及所需辅材)

  四、工程工期及造价

  工程单价: 元/m2(按图纸实铺面积结算)

  工程工期:自 年 月 日开始至 年 月 日止,工期 日历天数。因甲方及不可抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误,每延误一天罚款500元并承担甲方由此造成的一切损失。

  五、付款方式

  材料全部进场,经甲方验收合格后付总造价的30%,工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的90%,工程竣工验收合格交付使用后付至总造价的97%,第二个采暖期后无质量问题7日内余额全部结清。

  六、工程质量标准

  乙方所施工的地暖工程正常使用条件:供水温度55-60℃的情况下供水工作压力0.4Mpa。无人为损伤或不可抗力的情况下,室内温度不得低于18℃,地暖管材使用寿命50年。

  保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题,乙方必须在24小时内到场给予维修,所有费用由乙方承担。乙方应跟踪服务,提供地板采暖免费调试。若由于甲方(或业主)人为因素造成的“地暖” 各部位损坏,乙方应负责修理,材料费用由责任方承担。

  乙方应提供管材供应厂家的相关证明及产品质量承诺书和保险公司承保书复印件,加盖乙方公章。

  乙方提供的管材及保温材料必须有国家检测报告和进场复检报告等相关材料。

  七、双方责任和义务

  甲方责任

  ①施工现场具备乙方的施工条件,同时向乙方提供与工程有关的'图纸和材料的存放场地,便于乙方备料;

  ②甲方提前七天通知乙方进场,并在施工中协调各方面的关系,确保工程正常进行;

  ③负责对乙方提供的地暖材料确认;

  ④按合同条款支付工程款;

  ⑤负责地暖工程完工后的验收组织工作。

  乙方责任

  ①接到甲方通知后,7日内组织人员、材料等进入现场;

  ②保证工程质量,按时交工;

  ③负责地暖全部物料采购、运输及施工现场的保管;

  ④安装地暖做到文明施工,遵守甲方施工现场各项安全、施工制度,服从甲方现场指挥,接受监理抽查;

  ⑤负责自身所有人员的安全,施工中自有人员的一切伤亡事故由乙方负责。

  ⑥乙方必须保证施工内容和所用材料符合国家有关技术规范要求,否则出现一切质量问题由乙方全部承担;

  ⑦在地暖工程安装完后,按照规范要求进行打压。经甲方、监理验收合格后甲方再进行混凝土垫层浇捣;

  ⑧在垫层浇捣完成后,再进行打压试验,经甲方和监理验收合格后,由乙方负责向主楼承包商交换看管,并负责施工资料等验收手续。

  八、其他未尽事宜双方协商解决,协商不成可向邢台市仲裁委员会提请仲裁。

  九、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  发包人: 承包人:

  年 月 日 年 月 日

地暖施工合同2

  甲方:

  乙方:

  经双方友好协商,就乙方承接甲方 地辐热采暖回填一事达成如下协议:

  一、施工内容:

  1、乙方包工不包料。

  2、材料由甲方负责。

  二、甲方权利和义务:

  1、负责乙方的质量监督检查,工程进度的监督工作。

  2、组织工程验收,向乙方支付工程款。

  3、水电费由甲方负责。

  三、乙方权力与义务:

  1、乙方向甲方提供完整施工方案,必须服从总包方现场施工管理,按照国家规范施工。

  2、做好施工的人员、机器、食宿准备,熟悉施工方案,掌握整个工程的技术要领,按甲方要求的时间进入工地。

  3、按合同的要求,按时优质的完成施工任务,并向甲方移交,乙方承担因乙方原因造成的误工责任。

  4、文明施工,遵守现场管理规定,不滋事。杜绝不文明及不良

  事故的.发生,对不慎损坏的工地器物赔偿,负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护,与其他施工单位紧密配合,积极协调。

  四、安全责任:

  乙方要安全施工,对工地安全负责,对工人进行安全教育,采取有效防护措施,保证施工安全,在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。

  五、工程质量及验收:

  混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理,如有质量问题,乙方应无条件返工,整修至达到合格标准,并通过竣工验收。

  六、工程价格:

  以实际具体施工面积为准,每平方米 元。

  七、付款方式:

  1、按分之

  2、工程完工至倒数第二层,付工程款的百分之;修补及最后一层完工,以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。

  八、违约责任:

  1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容,按我国现行《合同法》相关内容追究违约责任。

  2、如乙方未按合同约定时间施工,构成违约、每逾期一天,向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。

  3、如甲方未按合同约定时间付款,构成违约、每逾期一天,向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。

  九、发生纠纷的处理:

  在合同履行过程中,如发生分歧,双方以协商调解的方式予以解决,如协商不成,争议方可向项目所在地法院起诉。

  十、其他约定:

  未尽事宜双方协商解决,本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方签字: 乙方签字:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

【地暖施工合同】相关文章:

地暖施工合同04-21

地暖安装合同06-18

地暖分包合同03-06

地暖安装合同18篇04-25

关于地暖安装合同(通用5篇)11-18

施工施工合同04-21

施工施工合同15篇04-21

施工的合同02-02

施工合同03-07