通信管道施工合同

通信管道施工合同【实用】

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的通信管道施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　甲方(发包方)：

　　乙方(施工方)：

　　经友好共赢协商，甲乙双方就《郑东新区龙湖区域环路通信管理工程》埋设施工事宜，达成如下协议：

　　1、甲方发包给乙方郑东新区龙湖区域环路通信管理埋设工程施工，长度约60公里。地点位于郑州市郑东新区龙湖辖区。

　　2、按图纸设计的通信管道与通道施工要求进行施工。

　　3、根据工程地质情况，甲方必须具备良好的施工条件和施工环境，协调周边和政府、监理人员的关系，积极推进工程施工顺利进展;乙方不参与本工程地形地貌的填充和平整，只保持正常而具备条件路段的管材埋设施工。

　　4、本工程通信管材确定为最高32孔，外径在110mm的塑料管，过路支管为一层4孔，正常四层叠铺，每层8根，入孔井相距120m—150m，井深1.2m。

　　5、甲方无偿提供管材、入孔井盖和施工所需用的沙子、水泥、砖。

　　6、承包单价为税后综合单价，每千米壹拾柒万元人民币(不含预算规费、均按延长米计取单价)。

　　7、付款方式为5000米一个支付节点，支付已完成工程的90%的款，余款10%待工程全部验收合格后付清。

　　8、通讯管道材料保证金为拾万元，工程进入施工时，每遇一个支付节点甲方返还保证金20%，工程按四个节付点返完。

　　9、施工过程中，如果没有经乙方同意，因甲方的原因而造成停工，甲方应承担乙方的一切经济损失，如果经甲乙双方同意停工时，停工不得超过3个工作日，超过3个工作日甲方承担乙方工人工资。

　　10、甲方在支付点时，如果不支付乙方已完成的工程款或欠缺工程款，乙方有权停工。

　　11、双方责任和义务：甲乙双方履行以上10条各自的责任和义务时，不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地，必须保证所供材料，按节点支付承包费，不得借助业主拨款才给施工队付款，不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工，必须按要求工期完成任务，保证施工质量，防范安全事故，服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。

　　12、争议的解决：发生争议，双方友好协商解决，协商不成时，可诉至当地人民法院。

　　13、违约责任：违约方承担一切违约经济损失和法律责任，同时加罚工程造价2%的违约金。

　　14、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效，工程相关事项履行完毕本协议自然终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【通信管道施工合同】相关文章：

通信管道施工合同08-08

管道施工合同03-27

电力管道施工合同03-19

下水管道施工合同03-19

下水管道施工合同4篇04-19

管道维修合同02-21

管道安装合同11-22

消防管道合同02-13

管道保温合同04-07