当前位置:9136范文网>实用文档>合同>石材安装施工合同

石材安装施工合同

时间:2023-12-11 07:15:48 合同 我要投稿
  • 相关推荐

石材安装施工合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编收集整理的石材安装施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

石材安装施工合同

石材安装施工合同1

  甲方:_____以下简称甲方:乙方:_____以下简称乙方:_____

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、双方就苏州越溪样板房、会所及天津会所首层大堂项目石材加工购销事项通过自愿、平等协商,订立本合同。

  一,其产品名称规格单位总价等,详见附件

  二、质量要求

  乙方提供的产品应符合下列质量要求:

  1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范,必须一次性达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20_____)及国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—20_____)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB5032—20_____)的合格标准。

  1、乙方必须提供全新的货物材料(含配件等),表面无划伤无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

  2、货物材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定,设计要求应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。材料的燃烧性能应国家现行标准建筑内部装修设计防火规范(GB50222)、建筑设计防火规范(GBJ16)、和基层民用建筑设计防火规范(GB50045)的规定。应符合国家有关《建筑装修材料有害物质限量》环保标准的规定,材料包装应完好,应有合格证书和中文说明书及相关性能检测报告:进口产品应按规定进行材料检验。当规定或合同约定的材料进行检验时出现材料质量发生争议时,应进行见证检测,费用由乙方负担。材料运输过程中,必须采取防护措施防止损坏,污染。

  3、材料切割尺寸准确,光度好,色差应基本一至。其他质量要求:

  三,甲方责任:

  1、甲方如中途变更石材产品花色、品种(增加品种和数量除外)应与乙方协商调整。

  2、甲方如中途退货(不属于平常应铺石材),甲方应付全部货款

  3、甲方指定项目负责人:联系电话:

  四,乙方责任:

  1、乙方必需按照甲方所提供的样品、设计图纸尺寸、规格生产。

  2、乙方要按照甲方所需的材料,加工订制,不得以任何理由任意改变和变更甲方所提供的.设计样品,图纸尺寸规格。如需变更改动或对图纸不明之处需告知甲方。

  3、样板先行,提供样板给甲方负责人确认,甲方负责人签字后才能予以大面积生产。

  4、产品品种规格质量不符合本合同规定时,乙方应在24小时内负责更换新的产品。换新的产品仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时按合同总价的10%金额赔偿给甲方。

  5、乙方应按照甲方提供的尺寸单、工程图纸所确定的产品中的型号、规格、花色、质量、厚度生产,不符合要求的,乙方负责返工、调换

  6、确保供货的产品与提供的样板一致,如不同,甲方有权决绝接收,因此造成的一切损失由乙方承担。

  7、甲方付款后乙方应提供①检测报告,合格证等相关的材料报验资料。②等额发票或收据。

  10、乙方指定项目负责人:联系电话:

  五、交货时间和地点

  1、融侨外滩6B项目订做时间_______________日,交付时间_______________日。交货地点:_____,乙方承担运输装卸过程中的产品损耗。乙方自行运输装卸过程中的产品损耗。

  六、验收标准、方法及提出异议期限:

  1、产品必须严格按甲方要求尺寸,以双方签字封存的样品/样板及甲方书面要求标准进行验收。

  2、货到工地后验收,甲方在收到每车货后如有异议,在两天内及时提出书面意见传真给乙方,以便及时协调解决。

  3、乙方的产品质量不符合要求的,甲方有权当场拒绝接收,因此造成的损失由乙方负责。供货时间不予顺延;造成供货时间延误的,乙方应承担违约责任,因此给甲方造成的损失,按合同总价的10%金额赔偿给甲方。

  4、产品数量计算方式:按甲方提供乙方的下单图进行结算。

  七、付款、结算方式及期限:

  1、定金支付:_____元时间_______________

  当供货量达到50%时,支付到工程款的40%,货全部到现场并经验收合格后,支付到工程总款的80%,工程竣工后支付到工程总款的95%,5%质保金一年后付清。

  3、产品数量计算方式:按甲方提供乙方的下单图进行结算。

  甲方付款后乙方应提供①检测报告,合格证等相关的材料报验资料。②等额发票或收据。

  八、违约责任:

  乙方未按约定的工期完成应承担违约责任(若遇不可抗力条件,可协商解决),供货时间每拖延一天,乙方需向甲方支付违约金每天按合同金额5%赔偿给甲方,以此类推。罚款从应付货款中扣除。

  九、合同生效

  本合同一式三份,甲方持两份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协商,签订补充协议,具有同等效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

石材安装施工合同2

  甲方(需方):_____

  乙方(供方):_____

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,甲方正式委托乙方加工制作石材,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,供需双方经友好协商,签定本合同,经双方签字盖章后,即发生法律效力,双方必须严格履行。双方达成协议如下:

  一、产品名称、规格、数量及金额

  注:以上均含石材加工、安装及转弯用材现场加工。

  二、质量要求、技术标准

  1、大理石、花岗岩按中华人民共和国《天然大理石建筑板材》(JG/T79—20xx)、《天然花岗岩建筑板材》(GB/T18601—20xx)中的一等品要求为验收标准;如发现问题及时提出,由供方负责修补或更换。

  2、双方约定的其它质量要求:按提供样品的颜色、厚度及尺寸要求进行加工,并提供产品质量合格证、检测报告、质量保证书及放射性能的'检验报告。

  三、交货地点、方式:甲方施工现场(路基地);分批到货。

  四、交货时间:乙方自收到甲方的供货通知后10日内将货物运至施工现场。

  五、运输方式及到达站点的费用承担:运费及装卸货由供货方负责并承担费用。

  六、验收方式:按建材行业标准的试验方法及检验规则工地验收,提出质量异议时间为石材安装之前。如发现问题及时提出,由供方负责修补或更换。

  七、合同价款及付款方式:

  1。由于钢材是代购,钢材总款:肆万零肆佰叁拾捌元整(小写40438元),合同签定后,甲方付钢材款70%,计:贰万捌仟元整(小写28000元),作为钢材采购款,余款钢结构完成后付清。

  2。石材安装款总计:贰拾叁万贰仟壹佰肆拾捌元整(小写:232148元),合同签定后甲方付人民币柒万元整(小写70000元),给乙方做为订货款,货到工地付合同总额70%即:玖万叁仟元整(小写:93000元),安装完成后一性付清余款。

  八、违约责任:经供需双方认可,验收不合格产品由供方退换,供方未经需方许可延期交货,每日按应收款的2%赔付对方违约金。合同生效后,双方应当如实履行合同的约定义务,违约方承担一切违约责任。如发生纠纷,由工程所在地为法律诉讼地。

  九、特别说明:乙方所供石材为天然产物,供方不能保证绝对无色差、无洞眼、无裂纹,如出现以上情况,乙方负责修补完好,洞石为天然产物,板面出现洞、孔属正常情况,但供方要保证石材同一品种的正常强度及规格达到甲方要求。

  十、本合同单价包含砂浆拌制、石材的安装及加工、场内材料转运、勾缝、现场场地的清理、成品保护、施工机械及工具、施工辅材、安全用品、等施工有关工序及材料。(水泥、砂、石子由甲方供应。)

  十一、乙方施工人员应服从甲方指挥管理,乙方全部施工人员安全责任由乙方自负,乙方的一切安全问题及事故与甲方无关,甲方不承担任何责任。

  十二、未尽事宜,双方本着求大同存小异原则,友好协商。

  十三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,由甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

石材安装施工合同3

  采购方(甲方):_____

  供应方(乙方):_____

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:_____

  2、工程地点:_____

  3、承包范围:_____

  4、承包方式:承包。

  5、工期:本工程自_______________日开工,于_______________日竣工。

  6、工程质量:_____

  7、合同价款(人民币大写):_____

  二、甲方工作

  1、开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2、指派进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。

  4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  三、乙方工作

  1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派

  保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

  4、严格按照图纸或作法说明进行施工。

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。(保护材料费甲方承担)。

  四、关于工程价款及结算的约定

  1、本合同签订后,甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%(元)。

  2、工程进度50%时,甲方按进度支付乙方工程款总额的50%(元)。

  3、工程进度80%时,甲方按进度支付乙方工程款总额的80%(元)。

  4、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结请尾款。

  五、关于材料供应的约定

  1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备,(见附件清单),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的.材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2、凡由乙方采购的材料及设备(见附件清单),如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  六、关于双方责任的约定

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。

  2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。

  3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,甲方支付乙方元,作为奖励。

  4、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  七、争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  八、其他约定

  1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商,达成一致的其他具体问题协议为合同的附件,与合同具有同等效力。

  2、本合同经双方签章后生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【石材安装施工合同】相关文章:

石材安装合同11-18

石材供应安装合同09-16

石材供货安装合同02-27

石材施工合同04-01

石材供货及施工合同10-11

石材供应安装合同6篇03-18

石材供货安装合同10篇03-30

石材供货安装合同8篇04-01

安装施工合同01-20