当前位置：9136范文网>实用文档>通知>交房通知

交房通知

时间：2022-04-12 15:18:20 通知我要投稿

交房通知模板汇总6篇

　　在现实社会中，很多情况下我们需要用到通知，上级单位向下级单位对某一项工作的布置、要求、意见等往往用通知的形式传达。你写通知时总是无从下笔？以下是小编为大家收集的交房通知6篇，欢迎阅读与收藏。

交房通知模板汇总6篇

交房通知篇1

尉氏县苏豫置业有限公司：

　　本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积129.79平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元，房屋维修专项基金5190元。

　　合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的'商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。

　　为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。特此函告！

　　翡翠城小区10号楼1单元1101室业主：张灵芝

　　20xx年xx月xx日

交房通知篇2

尊敬的xxx(女士/先生)，您好：

　　首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注，您所购买的“天舜·xxxxx”房屋，因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：xxxxx将延期交付，为此我们深感抱歉。

　　具体原因是：天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时，为避让穿过地块上方的110KV香万线高压线路，根据规划局审批意见，沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间，电力公司为确保不出意外，要求我xxxxx工程现场全面停工，进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改，花费了大量时间，最终由我公司耗资200余万元，将穿越天舜·xxxxx一期地块的110KV香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质，避免您入住后再次施工的麻烦，让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成，前后耗时达10个月有余，因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的'购房合同第十条第2款第3项的规定，特提前告知您。我公司预计将于xxxx年x月x日启动交付，具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，我们深感抱歉，还望得到您的理解和支持。特此通知。

　　在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。

　　武汉xxxx投资有限公司

　　xxxx年x月x日

交房通知篇3

尊敬的，您好：

　　首先感谢您对XXXX项目的支持和关注，您所购买的XXX楼XX单元XX室因市政管网工程影响了我项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：XXX广场将延期交付，为此我们深感抱歉。具体交房日期以我公司向您发出的`房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，还望得到您的理解和支持。特此通知。

　　在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来XXX广场安家落户。

　　XXXXX接待中心

　　xxxx年x月x日

交房通知篇4

　　尊敬的物博·嘉华豪庭业主:

　　您好!恭贺您乔迁新家园！在您的大力支持下已达到交房条件。为了方便您办理入伙手续，现将办理入伙手续的有关事项通知如下：

　　一、办理入伙手续的.地点是：

　　二、办理入住手续时应带的资料：1.开发商发出的《入伙通知书》；2.商品房购买合同原件及复印件壹份；3.接房时应完清房款及其它相关费用，共计人民币￥元(注：在办理入伙手续期间，我公司只接受现金付款方式，不接受其它付款方式。) 4.业主身份证原件及复印件二份；5.委托他人办理的须带业主委托书(经公证处公正)、委托人员及被委托人的身份证及复印件各一份；委托与被委托人若是夫妻关系的，只需提供户口簿及结婚证书的原件和复印件。

　　三、入伙时间：1.您办理入住手续的时间是：20xx年x月x日。请您在规定的时间前来办理入伙手续。2.注意事项：如超过入伙期未办理入伙手续，按合同规定仍将从入伙之日起计收物业管理费。

交房通知篇5

　　尊敬的先生/女士:

　　××××××工程幢将于年月日和月日(双休日)统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025) 。

　　一、收楼时间、地点

　　您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是年月日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。

　　▲ 为您安排的时间:20xx年月日(接待时间:8∶30-16∶30)

　　▲ 办理地点: 及物管

　　二、收楼时您所需携带的物件

　　1、业主本人亲临现场收楼,请携带:

　　① ××××交房通知书

　　② 业主身份证或其他有效身份证明;

　　③ 《某某市商品房买卖契约》;

　　④ 已支付房款的所有收据;

　　⑤ 应备款项(详见附件的`《业主入住收费一览表》)。

　　2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:

　　①业主的授权委托书; ②代理人有效身份证明。

　　三、业主收楼程序

　　业主收楼,将按以下程序办理手续:

　　1、××××售楼处业主先到***××××售楼处,与销售代表对接,办理内容: 验证

　　需验清的资料如下:

　　①××××交房通知书;

　　②《某某市商品房买卖契约》;;

　　③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;

　　④已支付款项的所有凭证。

　　业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某***房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。

　　2、现场物业管理接待处:

　　业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。

　　办理内容:

　　A、签收文件

　　①《业主使用维修管理公约》

　　②《业主及用户手册》

　　③《业主装修守则》

　　④《业主联络资料表》

　　B、验房

　　① 按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,限期一周完成;

　　② 记录水、电、煤气表的读数;

　　③ 签署《物业接收表》

　　④ 考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。

　　C、钥匙签收:

　　在《钥匙移交记录》中填写确认

　　D、装修登记

　　① 业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》

　　② 装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;

　　③ 由物业管理处审核,并办理开工单。

　　④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。请业主在看房时务必注意安全!

　　恭祝阁下及家人:生活幸福!万事如意!

　　某某***房地产开发有限公司

　　年月日

　　【业主入住收费一览表】

　　1、房款尾款:

　　2、代收代缴费用(收楼时详见售楼处现场张贴的物业管理文件和有关费用发票复印件): ①煤气管道费:每户元

　　②可视对讲单元门:每户元

　　③装修保证金:每户1500元。待装修完毕后三个月内如没有违反装修协议上有关约定,保证金将全额返还业主。

　　④装修建筑垃圾清运费:2.50元/M2× M2= 元

　　⑤物管费(预收半年) 元/M2·月× M2× 月= 元

　　注:根据××××小区规模,在物价部门批准的收费文件下达之前,××××一期物业管理费暂按每户 1.00元/M2·月收取;物业管理费自收费文件核准次月执行。如核准的物管费高于原暂定物管费的,过去已缴纳的物管费差额业主不必补缴;如核准的物管费低于原暂定物管费的,由物业管理公司返还业主过去已缴物管费的差额。

　　⑥电梯使用费:

　　⑦变频供水费用:

　　合计: 元

　　某某***房地产开发有限公司年月日