当前位置:9136范文网>实用文档>合同>保修合同最新

保修合同最新

时间:2022-06-08 09:01:21 合同 我要投稿
  • 相关推荐

保修合同最新8篇

  在当今不断发展的世界,我们用到合同的地方越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的保修合同最新8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

保修合同最新8篇

保修合同最新8篇1

  甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

  一、保修设备附表:

  代码设备名称品牌型号机身号码数量

  联系人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  设备使用地址:

  二、保修范围及服务方式:

  1.免费进行操作指导,技术咨询;

  2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

  3.机器出现故障的应急维修:

  4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于X次,保证设备运作正常。

  三、服务期限:从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

  四、质量保证:乙方对所售的.配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

  五、 以下情况不属乙方保修范围:

  因电压不稳而造成的机件损坏:

  因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

  机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

  甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

  甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

  六、收费标准:

  1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用XX元;

  2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费XX元。

  七、违约责任:

  乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

  甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

  八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项:

  十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  委托代理人:

  地址:

  签订日期:XX年XX月XX日

  签订地点:

保修合同最新8篇2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方就户外广告维修事宜。本着平等、自愿、互利的原则,经过充分协商,达成如下协议:

  一、 维修项目

  乙方为甲方户外广告招牌全年的维修。

  二、 维修合同期限

  年 月 日至 年 月 日

  三、 合同价款及付款期限

  全年维修合同总价款共计: 元( 元整) 甲方应在合同签订双方确认后,一次性付清合同款。

  四、 验收标准: 灯光亮度均匀,符合设计要求。

  五、 工作要求

  1、 乙方应严格按合同的各项内容组织开展维修工作,负责霓虹灯广告牌维修工作中的.所有安全问题,承担由此造成的一切财产损失及人员伤害。

  2、乙方应每年向甲方送交维修报告。 除正常设备的维修保养外,当出现异常时,甲方物业部可随时呼叫乙方,乙方应在接到甲方电话24小时内赶到现场进行抢修工作。

  六、 质量保证

  在本合同有效期限内,正常情况下乙方必须保证霓虹灯广告牌正常使用。 甲方有义务为乙方的维修保养工作提供所需的工作环境和条件。

  七、 争议的解决

  双方在协议履行过程中如发生争议,应通过协商进行解决。如协商解决不成,任何一方均可到合同履行地的人民法院提起诉讼。

  八、 生效及其它

  本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜,甲乙双方同意本着平等、互利的原则协商处理。

  甲方: 乙方:

  代理人: 代理人:

  日 期: 日 期:

保修合同最新8篇3

  甲方(业主):

  乙方(装饰公司):

  甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对普通住宅装修工程签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  乙方应在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本装修工程质量保修责任。

  质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程、有防水、防渗漏要求的卫生间、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按中华人民共和国《建设工程质量管理条例》第279号令执行。

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修如下:

  1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为年;

  2、装修工程为

  3、电气管线、给排水管道、电器等设备安装工程为年;

  4、其他项目保修期限约定如下:保修期为工程竣工证书发出/实际竣工日期后的12个月。

  三、保修程序

  1、保修期自工程竣工验收合格(以甲方出具的书面文件为准)后起算满1年。

  2、为本工程保修负责人。乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通,如保修负责人或联系电话发生变动,乙方应及时以书面形式通知甲方,有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。

  3、乙方现场维修响应时间为24小时,以甲方书面传真通知或电话告知时起算。若发生紧急抢修事故的,乙方接到甲方通知后,则应立即到达事故现场抢修。

  4、经甲方组织验收合格,质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格,甲方有权另聘其他施工单位进行维修,因此而发生的相关费用,均由甲方和甲方另行委托的施工单位按市场行情价进行结算,甲方从乙方预留的质量保修金中抵扣,不足部分乙方另行支付。

  四、保修金细则

  1、本工程双方约定乙方将工程尾款人民币

  2、自质量保修期开始计算之日起满1年乙方无违约的,甲方应将预留保修金全额无息返还乙方。

  3、甲方在保修期限满后将预留的保修金返还乙方前,甲方双方应共同对该工程的质量进行全面回访,在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。

  4、甲方在返还保修金时,有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣,如保修金余额不足以抵扣,乙方须在接到甲方书面通知后10日内偿付甲方。否则,每逾期一日,乙方须按应付款项的万分之四向甲方支付滞纳金。

  五、保修责任

  1、乙方迟延前往维修的,应承担质量保修金0.1%/日之违约金。经5个工作日连续维修或同一问题重复维修达3次以上,仍无法解决问题的,视为工程质量存有重大瑕疵,乙方支付甲方合同总价10%之违约金。

  2、若乙方不在约定时限内派人维修或超过维修时限仍无法完成维修的,乙方除应支付违约金外,同意由甲方另行委托其他单位维修,所发生的费用由甲方从质量保修金中扣付,不足部分由乙方另行支付。

  3、在保修期限内,因乙方原因导致的安装质量(包括所有安装电器、热水器等)缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的,乙方应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失,甲方有权向乙方追偿。

  4、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害,乙方应承担相应的赔偿责任。

  5、非乙方原因造成的质量缺陷,乙方在履行保修义务后,有权就所发生的`费用向责任方追偿。

  6、若因乙方原因造成第三方索赔的,乙方同意由其指定的工程保修负责人作为代理人,在接到甲方电话通知后配合甲方与第三方协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方具有法律效力,乙方同意承担相应的法律后果。若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协商处理的,则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜,甲方与第三方签订的补偿协议书对乙方具有法律效力,其项下约定的补偿金由乙方承担,并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣除,不足部分乙方须另行支付。

  六、其他约定

  1、本工程质量保修书,由甲方、乙方双方共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  2、本保修协议经甲乙双方签章后生效,未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

  甲方:乙方:(公章)

  法定代表人法定代表人

  或委托代理人:或委托代理人:

  ______年____月____日______年____月____日

保修合同最新8篇4

  合同编号:_________

  甲方:_________

  乙方:_________

  一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)

  ┌──────┬───────┬───────┬───────┬────┐

  │ 产品名称 │ 配置 │ 单价 │ 数量 │ 合计 │

  ├──────┼───────┼───────┼───────┼────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├──────┼───────┼───────┼───────┼────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├──────┼───────┴───────┴───────┴────┤

  │ 共计 │ │

  └──────┴────────────────────────────┘

  二、技术支持与服务

  产品的技术标准符合国家标准。

  主机三年有限保修:主板、CPU、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

  本公司可根据客户需求安装LINUX操作系统,如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

  三、交货时间:

  交货地点:_________

  交货方式:公路货运

  付款方式:现款

  四、为缩短订货期,买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名,卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方,即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方,卖方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有买卖双方合同章的.合同邮寄一份给买方。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________ 代表(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

保修合同最新8篇5

  工程名称(以单位工程为准):___________

  发包方:(甲方)_______________________

  承包方:(乙方)_______________________

  工程名称:________________________

  本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

  一、保修期限

  自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

  1、民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,其中屋面防水工程为三年;

  2、建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;

  3、建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;

  4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;

  5、其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

  二、保修项目内容及范围

  1、屋面漏雨;

  2、烟道、排气孔道、风道不通;

  3、室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的`地面漏水;

  4、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆活起碱脱皮;

  5、门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;

  6、厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;

  7、外墙板漏水,阳台积水;

  8、水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

  9、室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、电线漏电,照明灯具坠落;

  10、室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;

  11、钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;

  12、因施工单位造成的其他质量问题。

  三、保修责任

  施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起,必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方,商议返修内容。属施工单位责任的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,建设单位有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由原施工单位承担。

  四、保修抵押金

  1、保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中:

  (1)承包一般建安工程200万元以内的,按2.0%计算;200万元(不含200万元)至500万元的,按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的,按1.0%计算。

  (2)单独承包装饰工程,按1.0%计算。

  2、本工程保修抵押金为__________________元。

  金额大写:____________________________。

  五、保修抵押金返还

  工程保修期满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

  1、承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为______________元。

  保修期满三年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

  2、单独承包装饰工程,保修期满一年,返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

  六、争议

  甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:

  第一种争议解决方式:向________________仲裁委员会申请仲裁;

  第二种争议解决方式:向________________人民法院起诉。

  双方约定按第________种争议解决方式解决。

  七、合同生效与终止

  1、本合同自订立之日起生效。

  2、工程保修期满,发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告终止。

  八、合同份数

  1、本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。

  2、本合同副本____份,由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

  九、工程质量出现永久性缺陷的,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。

  十、属于设计原因造成的质量缺陷,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。

  十一、双方议定的其他事项:__________________________________________

  承包方(施工保修单位):

  发包方(用户):

  ______年____月____日

保修合同最新8篇6

  机器保修合同

  机器保修合同

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  保修设置名称、日期及价格

  机器名称:__________________

  机器型号:__________________

  保修金额:__________________

  保修开始日期:__________________

  保修期限:__________________

  合计(大写)___万___仟___佰___拾___元

  经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益,特订立如下协议:

  一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用,如机器发生故障时甲方须随叫随到,接电话后在8小时内赶到(特殊情况须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到)。

  二、甲方在合同期内应免费为乙方机器一个月进行清洁保养一次。并随时提供技术咨询服务。

  三、凡我部上门保修人员,请查有关手续或电话咨询,最好直接找合同代表,以免发生误会和假冒。

  四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料,任意拆装机器或另请他人维修,否则后果自负。

  五、在保修期内如有零配件损坏需更换时,甲方须告之乙方管理员,所需费用乙方当日一次结清。

  六、在保修期内需消耗材料一律厂价送货上门,免收任何服务费。

  七、本合同一式两份,双方各执一份,付款签字后生效。

  甲方单位盖章:______________

  甲方代表签名:______________

  地址:______________________

  电话:______________________

  乙方单位盖章:______________

  乙方代表签名:______________

  地址:______________________

  电话:______________________

保修合同最新8篇7

  发包人(全称):____________________________

  承包人(全称):____________________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

  第一条工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范Χ包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的.其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

  ________________________________________________________。

  第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  ⒈、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  ⒉、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为________年;

  ⒊、装修工程为________年;

  ⒋、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;

  ⒌、供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

  ⒍、住宅小区内的给排水设施、道。等配套工程为________年;

  7、其他项目保修期限约定如下:

  ____________________________________________。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  第三条质量保修责任

  ⒈、属于保修范Χ、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

  ⒉、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  ⒊、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案,承包人实施保修。

  ⒋、质量保修完成后,由发包人组织验收。

  第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项:

  ________________________________________________________________。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):______________________承包人(公章):______________________

  法定代表人(签字):______________________法定代表人(签字):______________________

  ________年____月____日________年____月____日

保修合同最新8篇8

  委托方(甲方):

  服务方(乙方):

  甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

  一、保修设备附表:

  代码

  设备名称

  品牌

  型号

  机身号码

  数量

  联系人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  设备使用地址:

  二、保修范围及服务方式:

  1:免费进行操作指导,技术咨询;

  2:修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

  3:机器出现故障的应急维修:___市内2个工作小时内上门维修,___市郊区8个工作小时到位维修,长途客户双方协定上门时间;

  4:定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于___次,保证设备运作正常。

  三、服务期限:

  从___年___月___日至___年___月___日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

  四、质量保证:

  乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

  五、 以下情况不属乙方保修范围:

  因电压不稳而造成的'机件损坏:

  因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

  机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

  甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

  甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

  六、收费标准:

  1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_____元;

  2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费___元。

  七、违约责任:

  乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

  甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分___‰的滞纳金。

  八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由___市仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项:

  十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  委托代理人: 委托代理人:

  地址: 地址:

  签订日期:

  签订地点:

【保修合同最新】相关文章:

保修的合同06-25

机器保修合同03-22

设备保修合同10-22

保修服务合同12-06

保修服务合同11-29

设备保修合同10-30

CT机保修合同10-31

保修合同书05-27

有关设备保修合同06-23