关于施工合同(合集15篇)
随着人们法律观念的日益增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的关于施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
关于施工合同1
甲方(发包方)：
地址：
企业营业执照号码： 联系电话：
乙方(承包方):
地址:
企业营业执照号码： 联系电话：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。
第一条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程项目及承包范围：具体详见《工程预算书》。
1.4工程内容：具体详见《工程预算书》。
1.5承包方式：具体详见《工程预算书》。
1.6施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。
1.7工程总额：人民币 元整(小写： 元)。
第二条 工程款付款方式的约定
2.1于签署本合同当日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款，乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内，备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。
2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间，如甲方特殊要求，须乙方比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意;乙方提前竣工，甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。
2.4施工过程中，如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的，乙方有权单方面终止履行该合同，甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项，无论工程是否完结，乙方不予退还;乙方已施工工程，甲方未支付工程款的.，须按实际工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的损失应有甲方承担。
2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。
2.6非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。
2.7甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。
第三条 工期约定
3.1施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延;
3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料，乙方须提前填列《甲方准备材料通知单》交付甲方，以便甲方及时备料;甲方接到该通知单后，须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确，延误工期，工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误，导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期，工期不顺延。3.3施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。
3.4施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。
3.5因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。
3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。
3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。
3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。
3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。
3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误，工期顺延。
3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。
关于施工合同2
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方所承包的半山美苑小区绿化工程发包给乙方施工，在双方平等自愿的前提下，经协商达成如下合同。
一、 工程范围：
半山美苑小区绿化一期苗木种植，包工包料。
二、 工程造价：
总面积约 平方米，每平方米捌拾伍元(：85.00)，合计人民币 元，(： )。注结算以实际竣工验收数量结算依据。
三、 工程要求：
苗木要求：乔木、灌木搭配合理，色块草坪美观大方，乔木规格 3-15c，灌木80-100c,色块30-40c，草坪种植马尼拉草坪，做到各个区域，搭配合理，美观大方，整个小区品种不少于20个品种。
四、 工程期限：
自________年____月____日至________年____月____日竣工，工期 天，如甲方土方不能到位和其它方面原因，工期必须顺延。
五、甲方责任：
开工前，甲方需按绿化要求，回填好所有种植区域种植土壤，平整到可种植苗木为限。做好每个施工区域其它附属，以免绿化施工后，造成损失，同时做好技术交底，提供施工区域地平管线图纸，以免施工中造成管线破坏。提供所有施工用水、电确保每幢一个接口，以作绿化施工养护使用。积极配合乙方施工，及时解决施工中甲方应解决的所有问题。
六、乙方责任：
乙方必须不折不扣完成合同中的所有义务，保证按质按量按期完成所有工程。
七、保修期限：
自________年____月____日至________年____月____日保修结束，保修期内由于乙方养护原因，造成苗木死亡，乙方按原规格补植，乙方施工结束及进入养护，有以下情况者乙方不保修，如需保修所有费用由甲方承担。
1、其它施工被破坏已完成绿化的.，人为破坏已完工绿化的;
2、被偷盗已完工绿化;
3、业主装修破坏已完工绿化的。
八、验收：
施工结束，乙方向甲方提供竣工报告，测绘数量，甲方在接到乙方的竣工报告之日起，无正当理由不组织验收，____日内不组织验收者，视作竣工报告已被批准。验收报告，以验收实数为结算依据。
九、付款方式：
工程开工无预付款，工程结束经验收后付工程款的90%，余款10%到养护结束一周内一次性付清，不得拖欠。
十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，到付清尾款自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
关于施工合同3
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的'成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：乙方：
代表：代表：
年_____月_____日年_____月_____日
关于施工合同4
建设单位：
施工单位：
日 期：
施 工 合 同 书
建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、造价数量、单价、总价
1.1 工程范围：
“城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
1.2 工程单价：
(详见后附报价书之报价明细表)
1.3 工程数量及总价合计：
(详见后附报价书之工程报价总表)
1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。
第二条：工程用料
2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
2.2 铝合金型材：
均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。
2.3 硅酮结构胶及密封胶：
选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。
2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。
2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。
第三条：付款方式
3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30％作为第一次工程进度款；
3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20％；
3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20％；
3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80％；
3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97％给乙方，剩余3％从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。
3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
第四条：甲乙双方责任
4.1 甲方责任：
4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；
4.1.2 办理施工许可证；
4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；
4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；
4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；
4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。
4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；
4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；
注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
4.2 乙方责任：
4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。
4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；
4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；
4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；
4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。
4.2.7 提供完整的`竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。
第五条：工期
5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。
5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。
5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；
5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；
5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；
5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；
5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；
5.3.5 其它非乙方原因的停工；
5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第六条：工程质量
6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。
6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。
第七条：设计变更
7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。
7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第八条：竣工、结算与保修
8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。
第九条:工程停建或缓建
9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十条：其它
10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表：
(或委托代理人): （或委托代理人）:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真：
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
关于施工合同5
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商，乙方愿意承揽甲方 工程项目施工。在甲乙双方平等协商的基础上签订本合同，双方共同遵守执行。
一、项目及单价
1、路基整修 ： m ， 元/ m。
2、砼路面 ： m ， 元/ m。
3、砼边沟带盖板： m ， 元/ m 。
二、工期
该工程要求 月 日开工， 月 日竣工。
三、工程质量
1、材料要求
水泥采用天王台或冀东生产的32.5#合格水泥产品;碎石采用破碎机生产的4cm以下洁净、坚硬、坚韧、耐久、匀质，符合Ⅱ级碎石标准，无风化石颗粒;砂采用中粗砂，;水泥砼拌和用的水，一般能饮用的水均可使用。
2、质量标准
本项目工程质量为优良工程标准，乙方按施工技术规范要求进行施工，甲乙双方都要有高度的'责任感，视工程质量为生命，以百年大计、质量第一为口号，认真执行国家质量标准。乙方必须按技术规范要求施工，如甲方发现乙方有不规范施工、偷工减料、不符合工程质量标准的，要求乙方立即返工，其返工造成的损失由乙方自负。
四、施工费用
本工程总承包费用为 元整(￥ 元)，最终费用以实际工程量为准。
五、付款方式
乙方进场后，甲方应预付乙方10%材料款，施工正式开始时付20%，剩余其它款项在施工过程中按进度支付，到工程结束时全部付清。
六、安全生产
甲方提供起止点的施工标志。乙方应按有关安全施工法及安全制度进行安全施工，如有违纪违规行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行教育、罚款或终止合同。在施工过程中，乙方必须严格管理，安全施工，若发生大小事故，均由乙方自理，甲方概不承担任何责任。
七、双方责任
1、甲方职责
a甲方对项目进行总体管理，主要负责对工程质量、工程进度的控制监督和验收。
b甲方负责向乙方提供施工所用水电及料场用地、住宿场所等。
c甲方负责该项目施工过程中各种外围关系的协调处理，保证工程顺利进行。
2、乙方职责
a乙方必须服从甲方的管理，并积极配合甲方完成施工任务。
b乙方必须严格按照施工规范相关要求进行施工。
本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效，履行完一切手续后自动失效，未尽事宜，双方另行协商补充。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
关于施工合同6
_____________（以下简称甲方）
_____________（以下简称乙方）
身份证号码：_____________
联系电话：_____________
家庭住址：_____________
按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条理的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：
第一条工程概况
1、工程名称：_____
2、工程地点：_____
3、楼号：_____
4、承包范围：外墙乳胶漆施工
5、承包方式：包青工
6、工程单价：_____元㎡；
7、总工程量：外墙约_____平方米；
8、工程价款：约_____万元。
9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。
第二条甲方义务
1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底；
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条乙方的义务
1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；
2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；
3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；
第四条工程质量及验收
1、工程质量：优良；
2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；
3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；
4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的'施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；
5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；
6、本工程保修期为________年。
第五条付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费________年，无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条违约责任
1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；
2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；
3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；
第七条施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。
第八条争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。
第九条其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；
2、乙方负担在施工中的用电费用；
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：（盖章）_____________
代表人：_____________
乙方：（盖章）_____________
代表人：_____________
年____月____日
关于施工合同7
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
二、工程地点：环山中XX和厨房后
三、工程内容：
护坡总体积为30.89;
护坡总投资13900元。
宿舍后圳护坡长：42.2215;宽0.3215;高0.8
10.133
宿舍后圳边：长42.2215;宽0.5215;高0.24
5.063
厨房后圳边：长38.4215;宽0.5215;高0.3
5.763
厨房后圳护坡：长38.4215;宽0.3215;高0.8
9.223
伸进土中加宽脚：长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个
0.72
30.893215;450元313900元
四、合同工期
1、经双方协商确定工作日为20天，自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
五、质量标准
1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00元。
2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后____日内全部支付。
六、甲方义务
1、按时向承包人拨付工程款。
2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务
1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
八、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的`监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日，甲方有权单方面解除合同。
十、其他
本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方：乙方：________年____月____日
关于施工合同8
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期 30天
4、工程造价
工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、质量标准
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的'确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
关于施工合同9
甲
乙
工 程
方： 方： 地 点：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同的条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：
第一条：工程概况：
1.1工程内容和做法：
1.2工期：本工程 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
1.3合同价款：本工程总造价（由乙方施工部分）为人民币 元（大写：）。全部工程造价按下列规定计算：在施工工程中如有增减工程项目及工程量，应按签证单、预算单价和实际工程量计算。
1.4工程质量：按合同约定和《 宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》。
1.5承包范围：
1.6承包方式：
1.7定 金：甲乙双方签定合同后，甲方须向乙方支付定金人民币伍佰元，此定金在甲方支付第一次工程款项时扣除。
第二条：甲方工作
2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。为乙方入场施工创造条件。包括：腾空房屋、清除影响施工的障碍物、向乙方提供施工所需的水、电等。并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续（如改变房屋结构等）。
2.2负责协调邻里关系（包括与物业管理部门的关系）。
2.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
2.4负责工程质量和进度的监督及验收。
第三条：乙方工作
3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火规定及环保规定。
3.2装饰施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.3工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期
采取的措施费用。
4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.3因甲方不能按合同规定付款造成的停电、停水及人力不可抗拒因素影响，导致停工一周内累计8小时以上，工期相应顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、做法说明、合同约定、签证单和《宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》等为质量评定验收标准。
5.2隐蔽工程应及时办理手续。乙方应提前通知甲方参加隐蔽工程验收。甲方不按时参加隐蔽工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若要求复验时，乙方应按要求进行复验。若复验合格甲方承担费用，若不合格费用由乙方承担。
5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知3日内验收，并办理验收移交手续。如甲方未能在3日内验收，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的保管费用。
5.4装饰工程自竣工之日起保修期为年（全免费维修）。保修期后维修只收成本费。
第六条：关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用：以预算为基础，竣工时按实际发生决算的方式。
6.2本合同生效后甲方按下表支付工程款：
第七条：奖励和违约责任
7.1凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规，受到罚款或给对方造成损失的.，均由责任方承担责任，并负责由此造成的损失。
7.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责，并负责经济赔偿。
第八条：设计变更
8.1甲乙双方均不得随意更改工程项目及设计方案，确需更改的应由双方协商并签证后方可实施。
第九条：争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间，如双方发生争议应本着友好协商的态度解决。
9.2若经协商仍不能解决，则交由有关部门仲裁。
第十条：其他约定
10.1本合同经双方签字（盖章）后生效。竣工验收后失效。
10.2本合同共两份，甲乙双方各一份。
甲方代表：乙方代表：
联系方式：联系方式：
年月
日
篇二：小工装合同
装修工程合同
合同编号：
签约地点：
签约时间：年月
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《合同法》《建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方对装修工程，达成如下协议：
第一条：装修工程概况
甲乙双方经协商决定，位于由乙方负责施工。
第二条：合同承包范围
项目：包括 装修工程（不含软装饰工程部分，不含外立面部分），室内地面铺设，隔墙，局部电路改造等。具体见附件《装修项目一览表》，《装修项目预算单》和施工图纸。
第三条：施工工期
开工日期：年月日（以甲方款到为开工期）， 竣工日期：年月日，总工期为 天.具根据甲方设计调整到位时间，装修时间进行适当调整。
第四条：装修工程内容及金额
本合同工程造价为（人民币） 元；
金额大写： 元。装修工程内容和金额详见附件《装修工程预算书》
工程总造价按实际发生工程量计算，工程单价按以上单价为准。
第五条：付款方式
1、合同签订甲方应支付乙方总工程款的30%，即：2、工程进度1/3（工期或工程量过1/3）支付乙方总工程款的30%；即：3、工程进度2/3（工期或工程量2/3）支付乙方总工程款的30%；即：4、装修工程竣工验收合格后，甲方凭双方授权代表签署终验收报告，甲方再支付乙方工程款
的10%和项目变更全款，即： ；
第六条：装修工程验收
按照《建筑装修标准规范》进行验收。
第七条：装修工程质保
装修工程保
质期限为一年，以装修工程验收合格之日起计算，保质期内工程范围内非人为损坏、不可抗力因素损坏。由乙方负责无偿维修。在质保期内装饰出现故障的，乙方应在接到甲方通知后3日内抵达甲方现场处理问题。
第八条：其它
1、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。
2、本合同一式份，乙方执份，本合同设有附件《装修项目一
览表》和施工图纸，具有同等法律效力。
3、其它未尽事宜双方可另行协商。
甲 方：
地 址：
签 字(盖章）：
乙 方：安徽正祥装饰工程有限公司
地 址：黄山路468号通和大厦B座1013---1016室
签 字(盖章）：
关于施工合同10
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商，甲方将索河镇索河路柏油路面18cm垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的权利和义务。特订立如下合同：
一、工程名称及地点
1、工程名称：索河镇索河路柏油路面
2、工程地点：索河镇
二、工程质量和主材料的'指定
1、工程质量：柏油路面厚度为18cm、宽5.5米。
2、工程等级为：合格工程
5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。
三、工程质量监督与验收
1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。
2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。
3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。
四、工程造价与工期
1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米，每公里单位造价为48.8万元/公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。
2、本工程工期为90天，竣工日期为20xx年10月16日。
3、本工程由乙方承担税金。
五、资金来源及付款方式
1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。
2、付款办法：(1)本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。
六、安全生产及文明施工
乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。
七、违约责任
1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。
2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。
八、施工方案及清单
本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及索河镇政府公路建设指挥部。
九、未尽事宜
甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及索河镇路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
关于施工合同11
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商，甲方将索XX索XX柏油路面18c垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的权利和义务。特订立如下合同：
一、工程名称及地点
1、工程名称：索XX索XX柏油路面
2、工程地点：索XX
二、工程质量和主材料的指定
1、工程质量：柏油路面厚度为18c、宽5.5米。
2、工程等级为：合格工程
5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。
三、工程质量监督与验收
1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。
2、如因乙方原因造成的'工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。
3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。
四、工程造价与工期
1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米，每公里单位造价为48.8万元公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。
2、本工程工期为90天，竣工日期为________年____月____日。
3、本工程由乙方承担税金。
五、资金来源及付款方式
1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。
2、付款办法：
(1)本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。
(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。
六、安全生产及文明施工
乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。
七、违约责任
1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。
2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。
八、施工方案及清单
本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及索XX政府公路建设指挥部。
九、未尽事宜
甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及索XX路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
关于施工合同12
第一部分 协 议 书
发包人(全称)：
____________________________________________________
承包人(全称)：
____________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
_______________________________________________________
工程地点：
_______________________________________________________
工程内容：
_______________________________________________________
工程立项批准文号：
_______________________________________________
资金来源：
_______________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：
_______________________________________________________
三、合同工期
开工日期：
_______________________________________________________
竣工日期：
_______________________________________________________
合同工期总日历天数__________________天
四、质量标准
工程质量标准：
___________________________________________________
五、合同价款
金额(大写)：___________________________________元(人民币） ￥：___________________________________元(人民币)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定
后生效。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
1．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1．1 通用条款；是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1．5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1．7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1．8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1．9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1．10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合 同价款的方法增加的合同价款。
1．12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。
1．13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。
1．14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。
1．15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。
1．16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。
1．17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的`竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。
1．18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1．19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1．21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1．22 施工场地：指出发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1．23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1．24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1．25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1．26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
1．27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）； 规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后—天的截止时间为当日24时。
2．合同文件及解释顺序
2．1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）小标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2．2 当合同文件内容界定不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按本通用条款38条关于争议的约定处理。
3．语言文字和适用法律、标准及规范
3．1 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3．2适用法律和法规
本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款小约定。
3．3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。属强制性标准的，发包人、承包人必须遵守。 国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4．图纸
4．1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4．2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三方。本合同终止后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4．3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5．工程师
5．1 发包人派驻施工场地履行合同的代表，在本合同中称工程师。其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。
5．2 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5．3 监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别。二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5．4 合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对此处理有异议时，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。
5．5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5．6 不实行工程监理的，本合向中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6．工程师的委派和指令
6．1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应经发包人同意，并提前7天以书面形式通知承包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6．2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表、承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在 48小时内给予书面确认。承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书
关于施工合同13
28天
1、基准日期：指递交投标书截止日期前28天。
2、合同协议书：除非另有协议，双方应在承包商受到中标函后28天内签订合同 ．．．．．．．．． 协议书。
3、雇主的资金安排：雇主应在收到承包商的任何要求后28天内，提出其已做并 将维持的资金安排的合理证据，说明雇主能够按照【合同 价格和付款】的规定，支付合同价格（按当时估算）。
4、履约担保：承包商应在受到中标函后28天内向雇主提交履约担保，并向工程 师送一份副本。
5、履约担保：如果在履约担保的条款中规定了其期满日期，而承包商在该期满 日期前28天尚无权拿到履约证书，承包商应将履约担保的有效期 延长至工程竣工和修补完任何缺陷时为止。
6、分包商：承包商应至少提前28天将各分包商承担工作的拟定开工日期和该工 作在现场的拟定开工日期通知工程师。
7、进度计划：承包商应在收到根据【工程的开工】规定发出的通知后28天内， 向工程师提交一份详细的进度计划。
8、暂停时对生产设备和材料的付款：
在下列条件下，承包商有权得到尚未运到现场的生产设备和（或）材料（按 暂停开始的日期时）的价值的付款：生产设备的生产或生产设备和（或）材料的交付被暂停达28天以上。
9、拖长的暂停：如在提出这一要求后28天内工程师没有给出许可，承包商可以 通知工程师，将工程受暂停影响的部分视为根据【变更和调整】 规定的删减项目。
10、工程师在收到承包商的申请通知后28天内，应：
（a）向承包商颁发接收证书，注明工程或单位工程按照合同要求竣工的日 期，任何对工程或单位工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工 作和缺陷（直到或当收尾工作和缺陷修补完成时）除外；或
（b）拒绝申请，说明理由，并指出在能颁发接收证书前承包商需做的工作。 承包商应在再次根据本款发出申请通知前，完成此项工作。
11、如果工程师在28天期限内既未颁发接收证书，又未拒绝承包商的申请，而 ．．
工程或单位工程（视情况而定）实质上符合合同规定，接收证书应视为已在 上述规定期限的最后一日颁发。
12、进一步试验：如果任何缺陷或损害的修补可能对工程的性能产生影响，工程 师可要求重新进行合同提出的任何试验。此要求应在该缺陷或 损害修补后28天内发出通知提出。
13、履约证书：履约证书应由工程师在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发，或在承包商提供所有承包商文件，完成所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷后尽快颁发。履约证书应抄送雇主。
14、现场清理：如果所有这些物品，在雇主收到履约证书副本后28天内，尚未被运走，雇主可以出售或另行处理任何这些剩余物品。
15、合同价格：承包商在开工日期后28天内，应向工程师提交资料表中所列每
项总价的建议分类细目。工程师编制付款证书时可以考虑此类分 类细目，但不受其约束。
16、预付款：如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款尚 未还清时，承包商应将保函有效期延至预付款还清为止。
17、其中付款证书的颁发：工程师应在收到有关报表和证书文件后28天内，向 雇主发出其中付款证书，说明工程师。公正地确定的 应付金额，并附支持资料。
18、最终付款证书的颁发：工程师在收到按照【最终付款证书的申请】和【结清 证明】中规定的最终报表和结清证明后28天内，应 向雇主发出最终付款证书。
19、由雇主终止：无合理解释未能在收到按照【拒收】或【修补工作】的规定发 出通知后28天内，遵守通知要求。
20、雇主终止的权利：此项终止应在承包商收到该通知或雇主退回履约担保两者 中较晚的日期后第28天生效。
21、知识产权和工业产权：当一方未能在收到任何索赔的28天内，向另一方发 出关于该索赔的通知时，该方应被认为已放弃根据本 款规定的任何受保障的权利。
22、承包商的索赔：如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他 文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和（或）任何追加 付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的时间或 情况。该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉改时间或情况 后28天内发出。
23、如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长， 承包商应无权获得追加付款，而雇主应免除有关该索赔的全部责任。否则， 应适用本款以下规定。
24、承包商应在引起索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，或在承包商 可能建议并经工程师认可的此类其他其期限内，递交一份最终索赔报告。
25、取得争端裁决委员会的决定：如果DAB已就争端事项向双方提交了它的决 定，而任一方在收到DAB决定后28天内， 均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最 终的，对双方均具有约束力。
42天
1、工程师的替换：如果雇主拟替换工程师，雇主应在拟替换日期42天前通知承 包商，告知拟替换工程师的姓名、地址和相关经验。如果承包 商通知雇主，对某人提出合理的反对意见，并附有详细依据， 雇主就不应用该人替换工程师。
2、履约担保：除出现以下情况雇主根据合同规定有权获得的金额外，雇主不应根据履约担保提出索赔：
（b）承包商为恩呢该在商定或确定后42天内，将承包商 同意的，或按照【雇主的索赔】或【索赔、争端、和仲 裁】的规定确定的承包商应付金额付给雇主；
（c）承包商未能在收到雇主要求纠正违约的通知后42天内进行纠正。
3、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非 专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。
4、付款计划表：如果合同未包括付款计划表，承包商应每个季度提交他预计应 付的无约束性估算付款额。第一次估算应在开工日期后42天内 提交。直到颁发工程接收证书前，应按季度提交修正的估算。
5、付款：首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担 保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。
6、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
（a）承包商在根据【承包商暂停工作的权力】的规定，就未能遵循【雇主的资金安排】规定的事项发出后42天内，仍未收到合理的证据；
（c）在【付款】规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到根据其中付款证书多的应付款额（按照【雇主的索赔】规定的扣减部分除外）。
7、承包商的索赔：在承包商察觉（或应已察觉）引起索赔的事件或情况后42 天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，承包商应向工程师递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和（或）追加付款的全部详细资料。
8、工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在 工程师可能建议并经承包商认可的此类其他期限内，做出回应，表示批准、 或不批准并附具体意见。
9、对争端裁决委员会未能取得一致：
（d）在唯一成员或三人成员中的一人拒绝履行职责，或因其死亡、无行为能力、辞职或任命期满而不能履行职责后42天内，双方未能就任命一位替代人员达成一致意见。
21天
1、履约担保：雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。
2、货物运输：除非专用条件中另有规定：
（a）承包商应在不少于21天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期，通知工程师。
3、进度计划：除非工程师在收到进度计划后21天内向承包商发出通知，指出其 中不符合合同要求的部分，承包商即应按照该进度计划。并遵守合 同规定的其他义务，进行工作。雇主人员应有权依照该进度计划安 排他们的活动。
4、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工 程师。
5、延误的试验：如果承包商未在规定的21天内进行竣工试验，雇主人员可自行进行这些试验，试验的风险和费用应由承包商承担。这些竣工试验应被视为是承包商在场时进行的，实验结果应认为准确，予以认可。
6、付款：
雇主应向承包商支付：
（a）首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担保】和【预付款】规定提交的'文件后21天，二者中较晚的日期内。
7、承包商暂停工作的权力：如果工程师未能按照【期中付款证书的颁发】的规 定确认发证，或雇主未能遵守【雇主的资金安排】 或【付款】的规定，承包商可在不少于21天前通知 雇主，暂停工作（或放慢工作速度），除非并直到承 包商根据情况和通知中所述，收到了付款证书、合 理的证书或付款为止。
14天
1、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工 程师。除非另有商定，竣工试验应在此通知日期后的14天内， 在工程师指示的某日或某几日内进行。
2、工程和单位工程的接受：承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日 期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通 知。
3、对竣工试验的干扰：如果由于雇主应负责的原因妨碍承包商进行竣工试验达 14天以上，雇主应被视为已在竣工试验原定完成的日期 接收了工程或单位工程（视情况而定）。
4、对竣工试验的干扰：这时工程师应相应地颁发接收证书，承包商应在缺陷通 知期限期满日期前，尽快进行竣工试验。工程师应要求 竣工试验要提前14天发出通知，并按照合同中的有关规 定进行。
5、需测量的工程：如果承包商检查后不同意该记录，和（或）不签字表示同意，承包商应向工程师发出通知，说明认为该记录不准确的部分。工程师收到通知后，应审查该记录，进行确认或更改。如果承包商被要求检查记录后14天内，没有发出此类通知，该记录应认为准确，予以认可。
6、由雇主终止：再出现任何上述时间或情况时，雇主可提前14天向承包商发出 通知，终止合同，并要求其离开现场。
7、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
在上述任何事件或情况下，承包商可通知雇主，14天后终止合同。（P111）
8、不可抗力的通知：如果一方因不可抗力使其履行合同规定的任何义务已或将受到阻碍，应向他方发出关于构成不可抗力的事件或情况的通知，并应明确说明履行已或将受到阻碍的各项义务。此项通知应在该方察觉或应已察觉到构成不可抗力的有关事件或情况后14天发出。
84天
1、竣工报表：承包商在收到工程接收证书后84天内，应按照【期中付款证书的 申请】的要求，向工程师提交竣工报表及证明文件，一式六份。
2、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商 应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定 进行。
3、取得争端裁决委员会的决定：DAB应在收到此项委托后84天内，或在可能由DAB建议并经双方认可的此类其他期限内，提出它的决定，决定应是有理由的，并说明是根据本款规定提出的。
4、如果任一方对DAB的决定不满意，可在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如果DAB未能在收到此项委托后84天（或经认可的其他）期限内，提出其决定，则任一方可以在该期限前后28天内，向另一方发出其不满的通知。
56天
1.付款：雇主应向承包商支付：
（b）各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明 文件后56天内。
2、最终付款证书的申请：承包商应在收到履约证书后56天内，向工程师提交按 照工程师批准的格式编制的最终报表草案，并附证明文件，一式六份。
3、由承包商终止：
（b）工程师未能在收到报表和证明文件后56天内发出有关的 付款证书。
4、友好解决：如果已按上述发出了表示不满的通知，双方应在着手仲裁前，努 力以友好方式解决争端。但是，除非双方另有协议，仲裁可在表 示不满的通知发出后第56天或其后着手进行，即使未曾做过友好 解决的努力。
140天
1、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定进行。
7天
1、进度报告：除非专用条件中另有个规定，承包商应编制月进度报告。一式六 份提交给工程师。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至 当月的月底止。以后每月报告一次，每次报告期最后一天后7天 内报出。
2、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非 专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。
关于施工合同14
甲方：
乙方：
为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：
一、工作内容：客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-
8.0米。
二、工期要求：________年____月____日开始施工降水，________年____月____日降水结束；
三、质量标准：根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；
四、工程造价的确定根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任
1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。
3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的`损失由乙方负责；
4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方承担所造成的相应损失；
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；
6、乙方应作好现场文明施工工作；
七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。
甲方：
法人代表：
授权委托人：____
日期：________年____月____日
乙方：黑龙江XX公司法人代表：
授权委托人：____
日期：________年____月____日
建设单位主管部门意见：建设单位（章）
经办人：________年____月____日
关于施工合同15
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的.损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：
【施工合同】相关文章：
施工合同03-07
施工的合同02-02
安装施工合同01-20
桥梁施工合同01-15
电力施工合同12-22
真石漆施工合同11-16
解除施工合同06-29
道路施工合同05-01
小型施工合同05-10
楼房施工合同06-22