当前位置:9136范文网>实用文档>合同>管道安装合同

管道安装合同

时间:2022-04-14 18:34:04 合同 我要投稿

管道安装合同(通用5篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编帮大家整理的管道安装合同(通用5篇),欢迎大家分享。

管道安装合同(通用5篇)

  管道安装合同1

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。

  一、工程概况

  a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

  b、承包范围:氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。

  c、承包方式:包工包料。

  d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

  二、合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

  三、工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

  四、合同价款:

  a、本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写:)881810.00。

  b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

  五、工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

  六、双方责任

  甲方责任:

  A、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;

  B、负责委派项目负责人做好安装协调工作;

  乙方责任:

  A、负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、优质服务;

  B、主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任事故均由四方负责;

  C、工程所需工具等由乙方自行解决;

  D、认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

  E、负责委派项目负责人做好协调工作。

  七、验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。

  八、质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

  九、违约责任:

  1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。

  2、如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;

  3、若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。

  十、合同纠纷及解决方式:

  1、凡与本合同有关而引起的'一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;

  2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;

  3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

  4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

  十一、不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

  十二、附件:附件1为图纸

  十三、其它:

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方:

  委托代表人:

  电话:

  传真:

  签订日期:

  乙方:

  委托代表人:

  电话:

  传真:

  签订日期:

  管道安装合同2

  甲方:

  乙方:

  依据供热管道工程设计及甲方要求,本着互惠互利原则,乙方自愿承担此施工任务,制定本合同如下:

  一、工程项目名称:________________________。

  二、工程量及范围:________________________。

  三、承包方式:

  本工程为包工包辅材及施工机械,(氧气、乙炔、焊条)。

  四、结算方式:

  甲方配合下管,打地面及打墙,乙方负责,焊口每寸以________元计取。

  五、付款方式:

  工程完工一次付总价________%,乙方不提供发票。

  六、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,双方盖章签字之日起生效。

  甲方:________(盖章签字)

  乙方:________(盖章签字)

  签订日期:________年________月________日

  管道安装合同3

  (甲方):_________

  (乙方):_________

  为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章,双方经行协商一致,签订本合同,以便共同遵守。

  第一条供气种类、供气地址

  (一)供气种类:天然气

  (二)供气地址:___城A区1-12楼

  第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式:

  (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额:该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准),每平方米22元,共计人民币1063116.34元。

  (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式:该合同签订七日内,乙方预付定金零元,甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元,甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元,完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的.工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元,余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。

  第三条工程设计、安装项目

  (一)工程设计:乙方提供该项目所需的工程技术资料后,甲方进行燃气工程设计,并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间,乙方应为甲方提供施工方便。

  (二)安装项目:该小区入户管线及庭院管网配套工程,并为乙方用户安装燃气计量表一只,表前阀、表后阀各一只,管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理,并不得损坏乙方所建房屋的主体结构,如有损坏则由甲方负责修复。

  第四条双方的权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  1、负责该项目的全部工程的设计、安装。

  2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求,合理安排燃气施工工期。

  3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。

  4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。

  5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。

  (二)乙方的权利和义务

  1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。

  2、负责该项目于其他施工单位的协调工作,并无偿提供符合进场施工条件。

  3、在该项目施工期间,为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所,由此产生的费用由甲方承担。

  4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。

  5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工,甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间,由此造成施工难度由乙方负责解决。

  第五条违约责任及赔付

  1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项,导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行,甲方不承担责任,由此造成的损失由乙方赔偿。

  2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。

  3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的,双方均不承担责任。

  4、双方就本合同有关内容如发生争议,通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。

  第六条合同执行期限

  1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。

  2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。

  第七条其它约定

  未尽事宜,按有关燃气管理规定执行。

  第八条本合同一式四份,双方各执两份,签字(盖章)后生效。

  甲方:____________

  乙方:____________

  签订日期:________年________月________日

  管道安装合同4

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,甲乙双方协商一致,订立本供水管网安装工程施工合同一式两份,甲、乙双各方各一份。

  一、工程名称

  二、工程承包内容

  安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)

  三、合同工期

  开工日期:________年________月________日。

  竣工日期:________年________月________日.

  合同工期总日历天数 天(遇特殊情况工期顺延)、

  四、质量标准

  工程质量标准为试水无外漏为合格。

  五、工程价款

  经甲乙双方协商按(¥55000.00元/户)大写:伍万伍仟圆整,包干结算。

  六、付款方式

  机具设备和工人进场当日,甲方付工人生活费人民币,地下管道和立管安装完成付工程费¥贰万伍仟元,工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。

  七、甲方工作

  1、 甲方派出现场负责人1名指导安装

  2、 甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。

  3、 甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。

  八、乙方工作

  1、 乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。

  2、 因工程质量造成的窝工,返工,材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。

  3、 乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。

  九、违约责任

  1、 乙方在合同时间内如未完成本安装工程,乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的.违约金。

  2、 甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作,导致工期延误,由甲方负责。

  十、其他事项

  工程进行中的未尽事宜双方协商解决。

  甲 方: 乙 方:

  法定代表人: 工程负责人:

  经 办 人: 经 办 人:

  合同签订日期:

  管道安装合同5

  甲方:

  乙方:

  甲方因原自来水管道大量漏水,需对原供水管线排查及维修,并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

  一、乙方对甲方原供水管线排查及维修,并对部分区域需重新安装,含土建。时间十天。

  二、本安装工程所需的.原材料,由乙方按工程实际情况,由乙方指派人员参与甲乙方对安装材料的采购,安装材料须符合国家标准。

  三、经双方协商本工程造价约4.5万元.。施工结束经验收按实结算。

  四、施工结束验收合格,正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。

  五、甲方负责提供工程的施工场地;负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。

  六、乙方负责本协议约定的要求,抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,由乙方承担全部费用及责任。

  七、因乙方原因致水管泄漏返工,其材料及实际损失一概由乙方负责。

  八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(代表):

  签订日期:

  乙方(代表):

  签订日期:

【管道安装合同】相关文章:

管道安装合同11-18

管道安装合同11-22

管道简单版安装合同10-13

管道安装合同范本02-14

管道安装合同(15篇)03-05

管道安装合同15篇01-14

管道安装工程合同03-10

天然气管道安装合同12-21

供水管道安装合同06-23